2024年標準砌體建筑工程合同樣本

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年標準砌體建筑工程合同樣本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算第三條工程內容3.1工程范圍3.2工程量清單3.3工程質量標準第四條合同價格4.1合同總價4.2價格調整條件4.3工程款支付方式第五條工期5.1開工日期5.2竣工日期5.3工期延誤及延期費用第六條施工組織與管理6.1乙方施工組織方案6.2乙方管理人員名單6.3工程驗收及整改第七條材料與設備7.1乙方提供的材料7.2甲方提供的材料7.3設備安裝及調試第八條工程變更8.1變更條件8.2變更程序8.3變更費用及工期調整第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3不可抗力因素導致的違約第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3訴訟管轄法院第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除條件及后果第十二條保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約保密條款第十三條法律適用及爭議解決13.1適用法律法規(guī)13.2爭議解決方式13.3訴訟管轄法院第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項14.2附件：工程量清單、材料設備清單等第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××建筑工程有限公司甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱：×××建筑砌體工程有限公司乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號第二條工程概況2.1工程名稱：×××住宅小區(qū)砌體工程2.2工程地點：××省××市××區(qū)××路××號2.3工程規(guī)模：共計××棟樓，××個單元，××套住宅2.4工程預算：人民幣××萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）第三條工程內容3.1工程范圍：包括但不限于土方開挖、基礎施工、磚砌體施工、混凝土澆筑、防水施工、內外墻抹灰、門窗安裝等工程。3.2工程量清單：詳見附件一《工程量清單》3.3工程質量標準：按照《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB503002013）及《砌體結構工程施工質量驗收規(guī)范》（GB502032011）進行施工，并符合設計文件及合同約定要求。第四條合同價格4.1合同總價：人民幣××萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）4.2價格調整條件：如遇國家政策調整、材料價格波動等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調整合同價格。具體調整辦法詳見附件二《價格調整辦法》4.3工程款支付方式：按照工程進度，分期支付工程款。具體支付方式詳見附件三《工程款支付方式》第五條工期5.1開工日期：××年××月××日5.2竣工日期：××年××月××日5.3工期延誤及延期費用：如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方違約金，具體違約金計算方式詳見附件四《工期延誤及延期費用》第六條施工組織與管理6.1乙方施工組織方案：乙方應根據工程特點和施工進度，制定詳細的施工組織方案，并報送甲方審批。6.2乙方管理人員名單：乙方應向甲方提供項目管理團隊名單，包括項目經理、技術負責人、質量管理員等。6.3工程驗收及整改：工程竣工后，乙方應按照甲方要求進行驗收，如不符合驗收標準，乙方應負責整改，直至達到驗收標準。第七條材料與設備7.1乙方提供的材料：乙方應按照合同約定提供合格的建筑材料，并保證材料質量符合國家相關標準。7.2甲方提供的材料：甲方應按照合同約定提供施工所需的原材料，并保證材料質量符合國家相關標準。7.3設備安裝及調試：乙方應負責施工所需設備的安裝和調試，確保設備正常運行。設備安裝完畢后，乙方應向甲方提供設備使用說明書和操作培訓。第八條工程變更8.1變更條件：合同執(zhí)行過程中，如因設計變更、工程量增減、甲方需求變更等原因導致工程變更，雙方應協(xié)商確定變更內容。8.2變更程序：變更內容經雙方協(xié)商一致后，應簽訂書面變更協(xié)議，并作為本合同的附件。變更協(xié)議應明確變更工程的內容、工程量、價款及工期等。8.3變更費用及工期調整：變更工程的費用及工期調整按照附件五《工程變更費用及工期調整辦法》執(zhí)行。第九條違約責任9.1甲方違約責任：甲方違反合同約定，導致工程延期、質量不符合標準等，甲方應承擔相應的違約責任。9.2乙方違約責任：乙方違反合同約定，導致工程質量不符合標準、工期延誤等，乙方應承擔相應的違約責任。9.3不可抗力因素導致的違約：因不可抗力因素導致一方不能履行合同，該方應立即通知對方，并提供相關證明文件。雙方應協(xié)商確定因不可抗力因素導致的違約的處理辦法。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構：本合同爭議提交至××省××市××區(qū)人民法院管轄。10.3訴訟管轄法院：××省××市××區(qū)人民法院第十一條合同的生效、變更與解除11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：合同變更應經雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。11.3合同解除條件及后果：雙方同意解除合同的，應簽訂書面解除協(xié)議。合同解除后，乙方應按照甲方要求完成工程收尾工作，并承擔相應費用。第十二條保密條款12.1保密內容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等。12.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。12.3違約保密條款：違反保密條款的一方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十三條法律適用及爭議解決13.1適用法律法規(guī)：本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議解決方式：雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。13.3訴訟管轄法院：××省××市××區(qū)人民法院第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2附件：工程量清單、材料設備清單、價格調整辦法、工程款支付方式、工期延誤及延期費用、工程變更費用及工期調整辦法、合同解除協(xié)議等。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細要求：列出工程項目的具體工程量，包括項目名稱、單位工程量、總工程量、工程單價和總價等信息。附件二：《價格調整辦法》詳細要求：明確價格調整的條件、程序、計算方法和生效日期等。附件三：《工程款支付方式》詳細要求：規(guī)定工程款的支付時間、支付比例、支付方式和其他相關事項。附件四：《工期延誤及延期費用》詳細要求：明確工期延誤的計算方法、延期費用的計算標準和支付時間等。附件五：《工程變更費用及工期調整辦法》詳細要求：列出工程變更的費用計算方法、工期調整的計算標準和生效日期等。附件六：《合同解除協(xié)議》詳細要求：規(guī)定合同解除的條件、程序、解除后的處理事項和解除協(xié)議的生效日期等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付工程款，乙方未按約定時間完成工程。2.甲方提供的材料或設備不符合合同約定的質量標準。3.乙方未按照合同約定使用甲方提供的材料或設備。4.乙方未按照合同約定的時間、質量、標準完成工程。5.乙方擅自變更設計或施工方案，未征得甲方同意。責任認定標準：1.違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.違約方的違約行為導致工程延期，應按照附件四《工期延誤及延期費用》的計算標準支付延期費用。3.違約方的違約行為導致工程質量不符合標準，應承擔整改費用并重新施工。示例說明：如果甲方未按約定時間支付工程款，乙方未按約定時間完成工程，甲方應按照附件四《工期延誤及延期費用》的計算標準支付延期費用，乙方應按照合同約定的工程單價支付工程款。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指×××建筑工程有限公司2.乙方：指×××建筑砌體工程有限公司3.合同：指2024年標準砌體建筑工程合同樣本4.工程：指×××住宅小區(qū)砌體工程5.工期