風(fēng)電安裝施工合同范本

風(fēng)電安裝施工合同范本合同編號：[具體編號]甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為風(fēng)電項(xiàng)目的業(yè)主，乙方為具有相應(yīng)資質(zhì)的風(fēng)電安裝施工單位，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方風(fēng)電項(xiàng)目的安裝施工事宜達(dá)成以下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：[風(fēng)電項(xiàng)目名稱]1.2工程地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]1.3工程規(guī)模：[具體規(guī)模]1.4工程內(nèi)容：根據(jù)附件一《工程量清單》所列明的風(fēng)電設(shè)備安裝工程。二、合同價格及支付方式2.1合同總價：雙方參照市場行情，結(jié)合工程特點(diǎn)，按照附件一《工程量清單》的報價，確定合同總價為人民幣[具體金額]元整（大寫：[具體金額]元整）。2.2支付方式：2.2.1甲方支付乙方合同總價10%的預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元整（大寫：[預(yù)付款金額]元整）。預(yù)付款在乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到50%時扣除實(shí)際進(jìn)度款。2.2.2甲方根據(jù)乙方實(shí)際完成工程量，按照附件一《工程量清單》的單價支付進(jìn)度款。2.2.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價90%的尾款，即人民幣[尾款金額]元整（大寫：[尾款金額]元整）。三、工期及質(zhì)量要求3.1工期：乙方按照附件二《施工計(jì)劃》所列明的工程進(jìn)度安排進(jìn)行施工，確保工程在[具體日期]前竣工交付。3.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)文件及規(guī)范要求。四、違約責(zé)任4.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)按延期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：每天違約金金額為合同總價的0.5‰。4.2甲方未按照約定時間支付進(jìn)度款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：每天違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5‰。五、爭議解決5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：[具體日期]附件一：《工程量清單》附件二：《施工計(jì)劃》以上為風(fēng)電安裝施工合同范本，具體內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第三方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為風(fēng)電項(xiàng)目的業(yè)主，乙方為具有相應(yīng)資質(zhì)的風(fēng)電安裝施工單位，第三方為專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方風(fēng)電項(xiàng)目的安裝施工事宜達(dá)成以下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：[風(fēng)電項(xiàng)目名稱]1.2工程地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]1.3工程規(guī)模：[具體規(guī)模]1.4工程內(nèi)容：根據(jù)附件一《工程量清單》所列明的風(fēng)電設(shè)備安裝工程。二、第三方職責(zé)2.1第三方作為專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照附件三《監(jiān)理大綱》對乙方的施工過程進(jìn)行全面監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等各方面的合規(guī)性。2.2第三方應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀地對乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行評估，并提出整改建議。2.3第三方應(yīng)對乙方施工過程中的重大問題及時向甲方報告，并協(xié)助甲方與乙方進(jìn)行溝通解決。三、甲方權(quán)益保障3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等各方面的合規(guī)性。3.2乙方應(yīng)接受第三方的監(jiān)理，并按照第三方的整改建議進(jìn)行整改。3.3乙方如發(fā)生違約行為，甲方有權(quán)按合同約定追究乙方的違約責(zé)任。四、乙方違約及限制條款4.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)按延期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：每天違約金金額為合同總價的0.5‰。4.2乙方未按照合同約定進(jìn)行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合規(guī)范要求，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，并重新施工。4.3乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，應(yīng)立即報告甲方和第三方，并按照甲方和第三方的要求進(jìn)行整改。五、合同價格及支付方式5.1合同總價：雙方參照市場行情，結(jié)合工程特點(diǎn)，按照附件一《工程量清單》的報價，確定合同總價為人民幣[具體金額]元整（大寫：[具體金額]元整）。5.2支付方式：5.2.1甲方支付乙方合同總價10%的預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元整（大寫：[預(yù)付款金額]元整）。預(yù)付款在乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到50%時扣除實(shí)際進(jìn)度款。5.2.2甲方根據(jù)乙方實(shí)際完成工程量，按照附件一《工程量清單》的單價支付進(jìn)度款。5.2.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價90%的尾款，即人民幣[尾款金額]元整（大寫：[尾款金額]元整）。六、工期及質(zhì)量要求6.1工期：乙方按照附件二《施工計(jì)劃》所列明的工程進(jìn)度安排進(jìn)行施工，確保工程在[具體日期]前竣工交付。6.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)文件及規(guī)范要求。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________第三方代表（簽字）：__________簽訂日期：[具體日期]附件一：《工程量清單》附件二：《施工計(jì)劃》附件三：《監(jiān)理大綱》以上為第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)的風(fēng)電安裝施工合同范本，具體內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第三方介入的意義和目的：第三方作為專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，介入風(fēng)電安裝施工合同，有助于確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等各方面的合規(guī)性。第三方獨(dú)立于甲方和乙方，能夠客觀、公正地對乙方施工過程進(jìn)行第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)光伏發(fā)電施工合同范本甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第三方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為光伏發(fā)電項(xiàng)目的業(yè)主，乙方為具有相應(yīng)資質(zhì)的光伏發(fā)電施工單位，第三方為專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方光伏發(fā)電項(xiàng)目的施工事宜達(dá)成以下合同條款：一、工程概述1.1工程名稱：[光伏發(fā)電項(xiàng)目名稱]1.2工程地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]1.3工程規(guī)模：[具體規(guī)模]1.4工程內(nèi)容：根據(jù)附件一《工程量清單》所列明的光伏設(shè)備安裝工程。二、第三方職責(zé)2.1第三方作為專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照附件三《監(jiān)理大綱》對乙方的施工過程進(jìn)行全面監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等各方面的合規(guī)性。2.2第三方應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀地對乙方施工過程中的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面進(jìn)行評估，并提出整改建議。2.3第三方應(yīng)對乙方施工過程中的重大問題及時向甲方報告，并協(xié)助甲方與乙方進(jìn)行溝通解決。三、乙方權(quán)益保障3.1甲方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行支付，確保乙方施工過程中的資金需求得到滿足。3.2甲方應(yīng)接受第三方的監(jiān)理，并按照第三方的整改建議進(jìn)行整改。3.3甲方如發(fā)生違約行為，乙方有權(quán)按合同約定追究甲方的違約責(zé)任。四、甲方違約及限制條款4.1甲方未按照約定時間支付預(yù)付款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：每天違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5‰。4.2甲方未按照約定時間支付進(jìn)度款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式為：每天違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5‰。4.3甲方在施工過程中提出不合理的要求，導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。五、合同價格及支付方式5.1合同總價：雙方參照市場行情，結(jié)合工程特點(diǎn)，按照附件一《工程量清單》的報價，確定合同總價為人民幣[具體金額]元整（大寫：[具體金額]元整）。5.2支付方式：5.2.1甲方支付乙方合同總價10%的預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元整（大寫：[預(yù)付款金額]元整）。預(yù)付款在乙方完成工程進(jìn)度達(dá)到50%時扣除實(shí)際進(jìn)度款。5.2.2甲方根據(jù)乙方實(shí)際完成工程量，按照附件一《工程量清單》的單價支付進(jìn)度款。5.2.3工程驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價90%的尾款，即人民幣[尾款金額]元整（大寫：[尾款金額]元整）。六、工期及質(zhì)量要求6.1工期：乙方按照附件二《施工計(jì)劃》所列明的工程進(jìn)度安排進(jìn)行施工，確保工程在[具體日期]前竣工交付。6.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)文件及規(guī)范要求。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章