2024年度樁基建設勞務承攬合同模板

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度樁基建設勞務承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條勞務內容2.1乙方承攬的樁基建設勞務范圍2.2乙方應提供的勞務人員及資質要求2.3乙方應完成的勞務成果及質量標準第三條合同價格及支付方式3.1合同總價及構成3.2支付方式及支付時間3.3乙方完成勞務后的支付條件及支付比例第四條工期及進度4.1乙方承諾的完成勞務的工期4.2乙方應按甲方要求提供施工進度報告4.3甲方對乙方的工期延誤的容忍度及違約金計算方式第五條材料及設備5.1乙方應使用的材料及設備的品牌、型號及質量標準5.2乙方對所使用材料及設備的合法來源的承諾5.3甲方對乙方使用材料及設備的檢查權及不合格的處理方式第六條安全及環(huán)保6.1乙方應遵守的國家及地方安全及環(huán)保法律法規(guī)6.2乙方應采取的安全防護措施及應急預案6.3乙方應對因勞務行為造成的環(huán)境污染承擔的責任第七條知識產(chǎn)權7.1乙方對勞務成果的知識產(chǎn)權的聲明7.2乙方對甲方提供的技術資料及圖紙的保密義務7.3乙方對違反知識產(chǎn)權行為的責任承擔第八條違約責任8.1乙方未按合同約定完成勞務的責任8.2甲方未按合同約定支付價款的責任8.3雙方的其他違約行為及違約責任第九條爭議解決9.1雙方因履行合同發(fā)生的爭議解決方式9.2雙方選擇適用法律的聲明9.3雙方選擇爭議解決機構的聲明第十條合同的變更與解除10.1雙方同意合同變更的條件及程序10.2雙方同意合同解除的條件及程序10.3合同變更與解除后的權利義務處理第十一條合同的生效、終止與續(xù)約11.1合同的生效條件及生效時間11.2合同的自然終止時間11.3合同續(xù)約的條件及程序第十二條合同的保密條款12.1雙方對合同內容及商務談判過程中的信息保密的承諾12.2保密信息的界定及保密期限12.3保密信息泄露后的責任承擔第十三條合同的轉讓13.1雙方同意合同轉讓的條件及程序13.2轉讓后的合同主體權利義務的繼承13.3轉讓后的合同變更及解除的條件及程序第十四條其他條款14.1雙方對合同未涉及事項的聲明14.2雙方對合同的修改及補充的聲明14.3雙方對合同的完整性的聲明第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××有限公司甲方地址：××省××市××區(qū)××路××號1.2乙方名稱：×××建筑勞務有限公司乙方地址：××省××市××區(qū)××路××號第二條勞務內容2.1乙方承攬的樁基建設勞務范圍包括但不限于：樁基設計、樁基施工、土方開挖、鋼筋制作與安裝、混凝土澆筑、現(xiàn)場清理等工作。2.2乙方應提供的勞務人員及資質要求：乙方應按甲方要求提供具備相關資格的專業(yè)技術人員，包括工程師、技術員、施工人員等，并提供相關人員的資格證書復印件。2.3乙方應完成的勞務成果及質量標準：乙方應按照甲方的要求和國家及地方的相關標準完成樁基建設勞務，確保勞務成果的質量滿足甲方要求。第三條合同價格及支付方式3.1合同總價：人民幣【】元整（大寫：【】元整），具體構成詳見附件一。3.2支付方式：甲方采用進度付款和驗收合格付款相結合的方式進行支付。具體支付方式詳見附件二。3.3乙方完成勞務后的支付條件及支付比例：乙方完成約定的勞務內容并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方按照附件二約定的比例支付乙方勞務費用。第四條工期及進度4.1乙方承諾的完成勞務的工期為：【】日歷天，自雙方簽訂合同之日起計算。4.3甲方對乙方的工期延誤的容忍度為：【】日歷天，超過容忍度部分，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。違約金計算方式詳見附件三。第五條材料及設備5.1乙方應使用的材料及設備的品牌、型號及質量標準詳見附件四。5.2乙方對所使用材料及設備的合法來源的承諾：乙方保證所使用的材料及設備來源合法，不存在侵犯他人知識產(chǎn)權的情況。5.3甲方對乙方使用材料及設備的檢查權及不合格的處理方式：甲方有權對乙方使用的材料及設備進行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格或侵權情況，乙方應立即更換或排除，并承擔相應責任。第六條安全及環(huán)保6.1乙方應遵守的國家及地方安全及環(huán)保法律法規(guī)包括但不限于《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》等。6.2乙方應采取的安全防護措施及應急預案：乙方應制定并落實針對施工現(xiàn)場的安全防護措施和應急預案，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。6.3乙方應對因勞務行為造成的環(huán)境污染承擔的責任：乙方在施工過程中應嚴格遵守環(huán)保法規(guī)，對因施工造成的環(huán)境污染承擔全部責任。第八條違約責任8.1乙方未按合同約定完成勞務的責任：如乙方未按合同約定的工期、質量、安全等要求完成勞務，甲方有權按附件五的約定向乙方追討違約金，乙方還應承擔因此給甲方造成的其他損失。8.2甲方未按合同約定支付價款的責任：如甲方未按合同約定的支付時間、支付比例向乙方支付勞務費用，乙方有權按附件五的約定向甲方追討違約金，甲方還應承擔因此給乙方造成的其他損失。8.3雙方的其他違約行為及違約責任：雙方如存在其他違約行為，應按合同約定承擔相應的違約責任。如合同約定不明確，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按雙方選擇的爭議解決方式處理。第九條爭議解決9.1雙方因履行合同發(fā)生的爭議解決方式：雙方選擇協(xié)商解決作為首選方式，如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。9.2雙方選擇適用法律的聲明：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.3雙方選擇爭議解決機構的聲明：如雙方無法通過協(xié)商解決爭議，任何一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條合同的變更與解除10.1雙方同意合同變更的條件及程序：雙方可通過書面協(xié)議變更合同內容，任何一方提出變更要求時，均應向對方提交書面的變更協(xié)議，經(jīng)對方確認后生效。10.2雙方同意合同解除的條件及程序：如因不可抗力或其他雙方約定的事由導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。任何一方提出解除合同的要求時，均應向對方提交書面的解除協(xié)議，經(jīng)對方確認后生效。10.3合同變更與解除后的權利義務處理：合同變更或解除后，雙方應按照合同約定和實際情況妥善處理尚未履行完畢的勞務，并結算相關費用。第十一條合同的生效、終止與續(xù)約11.1合同的生效條件及生效時間：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，有效期為一年。11.2合同的自然終止時間：本合同有效期屆滿，雙方未書面同意續(xù)約的，本合同自然終止。11.3合同續(xù)約的條件及程序：如需續(xù)約，雙方應在合同有效期屆滿前【】個月協(xié)商一致，并簽訂新的合同。第十二條合同的保密條款12.1雙方對合同內容及商務談判過程中的信息保密的承諾：雙方應對在合同簽訂和履行過程中獲得的信息保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。12.2保密信息的界定及保密期限：保密信息包括合同內容、技術資料、商業(yè)秘密等，保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。12.3保密信息泄露后的責任承擔：如一方違反保密義務，導致保密信息泄露，泄露方應承擔相應的違約責任，賠償對方因此造成的損失。第十三條合同的轉讓13.1雙方同意合同轉讓的條件及程序：未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。13.2轉讓后的合同主體權利義務的繼承：合同轉讓須經(jīng)雙方書面同意，轉讓后，新的合同主體繼承原合同主體的權利和義務。13.3轉讓后的合同變更及解除的條件及程序：合同轉讓后，如需要變更或解除合同，應按照本合同第十條的約定辦理。第十四條其他條款14.1雙方對合同未涉及事項的聲明：合同未涉及的事項，雙方應按照法律法規(guī)、行業(yè)慣例和公平原則處理。14.2雙方對合同的修改及補充的聲明：合同的修改和補充應采用書面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。14.3雙方對合同的完整性的聲明：本合同及附件是雙方完整的協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同價格及支付方式詳細說明附件內容：包括合同總價、支付方式、支付時間、支付比例等詳細信息。附件說明：本附件詳細說明了合同價格的構成、支付方式的具體操作流程、支付時間的安排以及支付比例的約定。附件二：進度付款和驗收合格付款的具體操作流程附件內容：包括進度付款和驗收合格付款的條件、程序及比例。附件說明：本附件具體描述了進度付款和驗收合格付款的實施步驟、付款條件及比例的確定。附件三：違約金計算方式附件內容：包括工期延誤違約金、支付違約金的計算方法。附件說明：本附件詳細介紹了工期延誤違約金和支付違約金的計算方式，以便雙方在違約時能夠明確違約金的具體數(shù)額。附件四：材料及設備品牌、型號及質量標準附件內容：包括材料及設備品牌、型號、質量標準的詳細列表。附件說明：本附件列出了乙方應使用的材料及設備的具體品牌、型號和質量標準，以確保勞務成果的質量滿足甲方要求。附件五：違約行為及責任認定標準附件內容：包括各種違約行為的具體描述和違約責任認定標準。附件說明：本附件詳細列舉了雙方在合同履行過程中可能出現(xiàn)的違約行為，并明確了相應的違約責任認定標準。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤違約行為：乙方未按合同約定的工期完成勞務，屬于工期延誤違約行為。違約責任認定：甲方有權按附件五的約定向乙方追討違約金，乙方還應承擔因此給甲方造成的其他損失。示例說明：如果乙方未能在合同約定的時間內完成勞務，甲方可以根據(jù)附件五約定的違約金計算方式，計算出違約金金額，并要求乙方支付。2.支付違約行為：甲方未按合同約定的支付時間、支付比例向乙方支付勞務費用，屬于支付違約行為。違約責任認定：乙方有權按附件五的約定向甲方追討違約金，甲方還應承擔因此給乙方造成的其他損失。示例說明：如果甲方未能在合同約定的時間內支付勞務費用，或者支付的比例低于約定的比例，乙方可以根據(jù)附件五約定的違約金計算方式，計算出違約金金額，并要求甲方支付。3.其他違約行為：雙方如存在其他違約行為，應按合同約定承擔相應的違約責任。示例說明：如果雙方在合同履行過程中出現(xiàn)其他違約行為，如未履行合同約定的保密義務、未遵守安全及環(huán)保法律法規(guī)等，雙方應按照合同約定承擔相應的違約責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。在本合同中的應用：如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可按雙方選擇的爭議解決方式處理。2.合同終止：指合同雙方或一方依法解除合同關系的行為。在本合同中的應用：如雙方在合同有效期屆滿前達成一致，可以終止合同，雙方應按照合同約定和實際情況妥善處理尚未履行完畢的勞務，并結算相關費用。3.違約金：指一方違約行為導致對方損失時，違約方應支付給對方的一定金額。在本合同中的應用：如一方違約，另一方有權按附件五的約定