2024年鋼結構廠房建設承攬合同模板

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年鋼結構廠房建設承攬合同模板本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方信息1.2委托方信息第二條工程內(nèi)容2.1工程概述2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程圖紙及技術要求第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整條款3.3支付方式及進度第四條工程期限4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤及延長第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量要求5.2質(zhì)量檢驗及驗收5.3質(zhì)量爭議的處理第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料和設備的質(zhì)量要求第七條施工及技術規(guī)范7.1施工標準及規(guī)范7.2施工組織設計7.3施工安全及環(huán)保要求第八條變更及解除合同8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件第九條違約責任9.1承攬方的違約責任9.2委托方的違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條其他條款12.1保密條款12.2知識產(chǎn)權保護12.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項第十三條附件13.1工程圖紙13.2技術說明書13.3相關資質(zhì)證明文件第十四條合同簽訂日期及地點14.1合同簽訂日期14.2合同簽訂地點第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方信息1.1.1承攬方全稱：X鋼結構工程有限公司1.1.2承攬方地址：省市區(qū)路號1.1.3承攬方法人代表：X1.1.4承攬方法定代表人身份證號碼：X1.2委托方信息1.2.1委托方全稱：X實業(yè)有限公司1.2.2委托方地址：省市區(qū)路號1.2.3委托方法人代表：X1.2.4委托方法定代表人身份證號碼：X第二條工程內(nèi)容2.1工程概述2.1.1工程名稱：X鋼結構廠房建設項目2.1.2工程性質(zhì)：工業(yè)生產(chǎn)2.1.3工程規(guī)模：占地面積平方米，建筑面積平方米2.2工程地點2.2.1項目所在地：省市區(qū)路號2.3工程規(guī)模2.3.1廠房結構形式：鋼結構2.3.2廠房層數(shù)：層2.3.3廠房跨度：米2.3.4廠房高度：米2.4工程圖紙及技術要求2.4.1工程圖紙：見附件一2.4.2技術要求：見附件二第三條合同價格3.1合同總價3.1.1合同總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2價格調(diào)整條款3.2.1價格調(diào)整原因：原材料價格波動、政策調(diào)整等3.2.2價格調(diào)整方式：按照實際情況進行調(diào)整3.3支付方式及進度3.3.1支付方式：銀行轉賬3.3.2支付進度：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付合同總額的30%；（2）工程進度達到20%時，支付合同總額的30%；（3）工程進度達到50%時，支付合同總額的20%；（4）工程竣工驗收合格后，支付合同總額的10%。第四條工程期限4.1開工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延誤及延長4.3.1工期延誤：如非承攬方原因導致工程延誤，每延誤一天，承攬方應支付違約金人民幣元。4.3.2工期延長：如因特殊原因需延長工期，雙方可協(xié)商一致，并按實際延長天數(shù)計算工程費用。第五條質(zhì)量標準5.1工程質(zhì)量要求5.1.1結構安全等級：一級5.1.2抗震設防要求：按照國家現(xiàn)行抗震設防標準執(zhí)行5.1.3耐久性要求：滿足設計使用年限要求5.2質(zhì)量檢驗及驗收5.2.1檢驗機構：雙方共同認可的具有資質(zhì)的檢測機構5.2.2檢驗內(nèi)容：原材料、構件、施工過程、工程質(zhì)量等5.2.3驗收方式：雙方共同組織驗收，形成驗收報告5.3質(zhì)量爭議的處理5.3.1雙方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條材料與設備6.1材料供應6.1.1材料名稱：見附件三6.1.2材料數(shù)量：見附件三6.1.3材料質(zhì)量標準：見附件三6.2設備供應6.2.1設備名稱：見附件四6.2.2設備數(shù)量：見附件四6.2.3設備質(zhì)量標準：見附件四6.3材料和設備的質(zhì)量要求6.3.1材料和設備應符合國家相關標準和規(guī)定6.3.2材料和設備應具有出廠合格證和質(zhì)保書6.3.3材料和設備進場驗收合格后，方可用于施工。第八條變更及解除合同8.1合同變更的條件8.1.1變更條件：（1）雙方協(xié)商一致；（2）因國家政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等原因，需對合同內(nèi)容進行變更；（3）因工程實際情況變化，需對合同內(nèi)容進行變更。8.1.2變更程序：（1）雙方書面提出變更請求；（2）雙方協(xié)商確定變更內(nèi)容；（3）雙方簽署變更協(xié)議，作為合同附件。8.2合同解除的條件8.2.1解除條件：（1）雙方協(xié)商一致；（2）因不可抗力因素導致合同無法履行；（3）一方嚴重違反合同約定，導致合同無法履行。8.2.2解除程序：（1）提出解除合同的一方應當書面通知對方；（2）雙方協(xié)商確定解除后的處理事項；（3）雙方簽署解除協(xié)議，作為合同附件。第九條違約責任9.1承攬方的違約責任9.1.1未按約定時間完成工程，應支付違約金人民幣元/天；9.1.2未按約定質(zhì)量標準完成工程，應承擔修復費用或賠償損失；9.1.3違反合同其他約定，應承擔相應責任。9.2委托方的違約責任9.2.1未按約定時間支付合同價款，應支付違約金人民幣元/天；9.2.2未按約定提供施工條件，導致工程延誤或停工，應承擔相應責任；9.2.3違反合同其他約定，應承擔相應責任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方應友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構：合同簽訂地人民法院。第十一條合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件：自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序：見第八條變更程序。11.3合同終止條件：見第八條解除條件。第十二條其他條款12.1保密條款：雙方應對合同內(nèi)容及簽訂過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。12.2知識產(chǎn)權保護：雙方應尊重對方的知識產(chǎn)權，不得侵犯對方的專利、商標等知識產(chǎn)權。12.3法律法規(guī)規(guī)定的其他事項：詳見國家相關法律法規(guī)。第十三條附件13.1工程圖紙：見附件一13.2技術說明書：見附件二13.3相關資質(zhì)證明文件：見附件三第十四條合同簽訂日期及地點14.1合同簽訂日期：年月日14.2合同簽訂地點：省市區(qū)路號第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙附件二：技術說明書附件三：相關資質(zhì)證明文件附件一：工程圖紙1.工程圖紙包括但不限于：平面圖、立面圖、剖面圖、結構圖、細部圖等。2.圖紙應采用國家標準圖號，并標明設計單位、繪制日期、比例尺等信息。3.圖紙應清晰、準確，不得有模糊、錯誤等情況。4.承攬方應根據(jù)圖紙進行施工，如有疑問，應及時與委托方溝通。附件二：技術說明書1.技術說明書應包括：工程概況、材料要求、施工工藝、質(zhì)量標準等。2.說明書應詳細說明施工過程中的注意事項，如安全、環(huán)保、防震等。3.說明書應由設計單位簽字蓋章，并經(jīng)委托方確認。附件三：相關資質(zhì)證明文件1.資質(zhì)證明文件包括但不限于：承攬方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等。2.資質(zhì)證明文件應真實、有效，不得有偽造、涂改等情況。3.委托方有權要求承攬方提供相關資質(zhì)證明文件，以證實其施工能力。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.未按約定時間完成工程；2.未按約定質(zhì)量標準完成工程；3.違反合同其他約定。違約責任認定標準：1.違約金計算：根據(jù)合同總價的一定比例計算違約金，具體比例在合同中約定。2.修復費用：如違約行為導致工程質(zhì)量不符合約定，承攬方應承擔修復費用。3.賠償損失：如違約行為導致委托方損失，承攬方應予以賠償。示例說明：1.承攬方未按約定時間完成工程，委托方可要求支付違約金，如：每天違約金人民幣1000元。2.承攬方未按約定質(zhì)量標準完成工程，委托方可要求承攬方承擔修復費用，如：修復費用共計人民幣5000元。3.承攬方違反合同其他約定，如未按約定使用指定材料，委托方可要求承攬方賠償損失，如：賠償損失人民幣3000元。說明三：法律名詞及解釋：1.鋼結構：一種以鋼材為主要受力結構的建筑形式。2.抗震設防：根據(jù)地震烈度及建筑物的重要性，采取相應的抗震措施，使建筑物在地震發(fā)生時能夠承受地震作用，不致破壞或發(fā)生危險。3.耐久性：材料或結構在長期使用過程中保持其原有性能的能力。4.不可抗力：指無法預見、無法避免、無法克服且對合同履行產(chǎn)生重大影響的客觀情況，如自然災害、社會事件等。5.違約金：一方違約時，根據(jù)合同約定向對方支付的金錢。6.修復費用：指為使工程質(zhì)量達到約定標準所發(fā)生的費用。7.賠償損失：一方因違約行為導致對方遭受損失，應承擔的賠償責任。1.鋼結構：指本合同中約定的廠房建設所采用的主