2024年公司裝修合同范例（三篇）

第10頁共10頁2024年公司裝修合同范例第九條雙方責任與工期延誤處理規(guī)定如下：9.1如因以下甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，其損失由甲方承擔，工程期限相應順延：（1）未能提供必要的水、電供應；（2）無法確保每日至少8小時（含加班）的工作時間；（3）未按約定時間提供自購的材料、設備；（4）未按期支付工程款項影響正常施工；（5）因甲方要求更改設計、增加施工項目；（6）其他經(jīng)甲方同意可順延工期的情況；（7）未按期進行驗收或無故拖延驗收；（8）其他因甲方責任導致的工期延誤。9.2下列原因造成工程延誤，工程期限不予順延：（1）乙方未能按期開工或中途無故停工，影響工程進度；（2）因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量需返工，相關費用由乙方承擔；（3）乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)程導致人員傷害；（4）乙方施工造成甲方物品損壞，乙方需負責修復或賠償；（5）乙方違反物業(yè)管理規(guī)定引起損失，由乙方承擔責任；（6）乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量未達到約定標準，乙方需負責修復，不順延工期。9.3若合同任一方未履行或未完全履行合同約定，由此造成的損失由違約方承擔，并賠償對方因此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。9.4在未辦理驗收手續(xù)的情況下，甲方提前使用或擅自使用工程成品，由此造成的損失由甲方負責。9.5如因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，該方應立即通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并由違約方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。9.6甲方未按期支付工程款，每延誤一天需支付違約金____元；若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天需支付違約金____元。第十條設計、施工及驗收的相關規(guī)定：10.1乙方設計師完成的施工圖，須在商定的時間內(nèi)與甲方共同審圖，經(jīng)甲方簽字確認后，乙方方可進行施工。10.2乙方必須嚴格按照甲方認可的圖紙進行施工（安裝）。10.3施工過程中，甲方提出變更設計、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，詳細列明變更理由、工程部位、時間、所需材料等。乙方應根據(jù)變更要求，向甲方提交變更措施、造價增減及因停工造成的工期延誤、材料損耗、費用損失清單，并等待甲方兩天內(nèi)的答復或協(xié)商解決。10.4隱蔽工程驗收前，乙方需通知甲方進行現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。若甲方未能按時驗收，乙方可自檢后填寫隱蔽工程記錄，甲方應承認乙方的自檢結(jié)果。10.5工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后天內(nèi)進行驗收并辦理交接手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)驗收，需書面通知乙方并另定驗收日期，同時，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用及相關費用。10.6若雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得提前入住。若甲方擅自入住，視為驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致并簽名確認的其他文件，均作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議解決方式：合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，雙方應首先通過協(xié)商解決；也可由東莞市裝飾協(xié)會進行調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方均可依法向人民法院提起訴訟。第十三條附則：13.1對本合同未盡事宜，雙方應友好協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。13.3本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后生效，履行完畢后自動終止。13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：_____（簽字）乙方：_____工程有限公司（蓋章）法定代理人：_____法定代理人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____地址：_____地址：_____電話：_____電話：_____2024年公司裝修合同范例（二）負責將施工現(xiàn)場的垃圾運出，并確保將其運送至指定的_____地點，甲方將承擔垃圾清運費用，金額為人民幣____元（此費用不計入工程價款）。____第十八條聲明及保證________甲方____：18.1甲方為一家依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)，具有簽署并執(zhí)行本合同所需的法定權利和履約能力。18.2甲方已妥善完成簽署和履行本合同所需的所有必要手續(xù)，并確保其合法性和有效性。18.3在簽署本合同時，甲方未受到任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)的判決、裁定、裁決或具體行政行為的重大影響，這些行為可能對其履行本合同產(chǎn)生不利效果。18.4甲方已完成簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序，本合同的簽署人為甲方的法定代表人或經(jīng)正式授權的代表人。本合同一經(jīng)生效，即對合同雙方產(chǎn)生法律約束力。____乙方____：18.1乙方為一家依法成立且有效存續(xù)的企業(yè)，具有簽署并執(zhí)行本合同所需的法定權利和履約能力。18.2乙方已妥善完成簽署和履行本合同所需的所有必要手續(xù)，并確保其合法性和有效性。18.3在簽署本合同時，乙方未受到任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)的判決、裁定、裁決或具體行政行為的重大影響，這些行為可能對其履行本合同產(chǎn)生不利效果。18.4乙方已完成簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序，本合同的簽署人為乙方的法定代表人或經(jīng)正式授權的代表人。本合同一經(jīng)生效，即對合同雙方產(chǎn)生法律約束力。____第十九條保密____雙方均應對從另一方獲取的且無法通過公開渠道獲取的商業(yè)秘密（包括技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以嚴格保密。未經(jīng)原提供方同意，任何一方不得向任何第三方披露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容，除非法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定。保密期限為____年。如一方違反上述保密義務，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。____第二十條不可抗力____本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服且不能避免的客觀事件，這些事件可能對一方當事人造成重大影響，包括但不限于自然災害（如洪水、地震、火災和風暴等）以及社會事件（如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等）。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，受影響的一方應立即以書面形式通知另一方，并在____天內(nèi)提供事故詳情及合同不能履行或需要延期履行的書面資料。經(jīng)雙方確認后，可協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。____第二十一條通知____21.1所有根據(jù)本合同發(fā)出的通知、雙方之間的文件往來以及與本合同相關的通知和要求等，均應以書面形式進行，可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。如上述方式無法送達，可采取公告送達的方式。21.2各方通訊地址如下：甲方：_____________________________________________乙方：________________________________________21.3一方如需變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此產(chǎn)生的相應責任。____第二十二條爭議的處理____22.1本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。22.2在本合同履行過程中發(fā)生的爭議，應由雙方當事人首先通過友好協(xié)商解決；也可請求有關部門進行調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應按下列第_____種方式解決：(1)提交_____仲裁委員會進行仲裁；(2)依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。____第二十三條解釋____本合同的解釋應遵循合同的目的和文本的原義進行。本合同的標題僅為閱讀方便而設，不影響本合同的解釋。____第二十四條補充與附件____本合同未盡事宜，應依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行；法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。____第二十五條合同效力____1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。合同有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。2.本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送_____留存一份。3.合同附件為本合同的組成部分。合同簽訂地點：____省____市____區(qū)/縣（以下無正文）甲方(蓋章)：委托代理人(簽字)：____年____月____日簽訂地點：乙方(蓋章)：法定代表人(簽字)：____年____月____日2024年公司裝修合同范例（三）第六條工期延誤1若甲方未能按約定完成其應負責的工作，影響工程進度，工期將被順延；若甲方提供的材料或設備質(zhì)量不達標，由此影響工程質(zhì)量，返工所需費用由甲方承擔，同時工期順延；2如甲方未按期支付工程款項，合同規(guī)定的工期相應順延；3如因乙方提供的材料或施工工藝問題導致工程無法按期完工，工期不予順延；若因乙方原因造成工程質(zhì)量不達標，返工費用由乙方負擔，且工期不順延。第七條質(zhì)量標準1乙方施工須遵循設計文件及國家現(xiàn)行的技術標準和規(guī)范。2乙方承包的工程必須全部符合國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準。3若工程因乙方原因驗收不合格，乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)免費返工，直至達到驗收標準。若返工后仍不達標，乙方需承擔違約責任。若因甲方原因?qū)е虏贿_標，甲方需承擔返工責任及相應費用。第八條工程驗收和保修1工程施工過程中，雙方將分三個階段進行質(zhì)量驗收：隱蔽工程驗收、油漆及面層涂料施工前驗收、竣工驗收。乙方需提前兩天通知甲方進行各階段驗收。若甲方未能按時參加驗收，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。2保修（1）工程竣工驗收合格，且甲方支付完畢剩余工程款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單（保修期為兩年）。（2）在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的保修期為兩年，涉及防水的廚房、衛(wèi)生間和外墻面防滲漏保修期為五年。保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。第九條工程款支付方式1工程竣工驗收后____日內(nèi)，甲方應支付相當于總價款____%的工程款。2若因工程變更導致總價款變動，甲方應在竣工驗收合格后支付或收取增減部分的款項。3雙方的款項往來應開具收據(jù)。工程結(jié)束，甲方全額支付應付款項后，乙方應開具有效發(fā)票。第十條違約責任10.1合同簽訂后，如一方提出解除合同或因違約導致合同無法履行，應及時通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可辦理終止或延期手續(xù)，并由違約方支付工程造價____%的違約金；如造成損失，違約方應負責賠償。10.4如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量未達約定標準，乙方需負責修復，相關費用由乙方承擔，工期不順延。10.5因甲方或乙方原因造成工期延誤，每延誤一日，責任方應按工程總造價的2‰支付違約金。第十一條附則11.1本合同生效后，工程不得轉(zhuǎn)包。11.2本合同由甲、乙雙方直接簽署，一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，各持一份。11.4合同在履行完畢后自動終止。11.5本合同鼓勵當事人自愿進行合同鑒證，以保障雙方的合法權益。11.6本合同附件與本合同具有同等法律效力。甲方（簽字）：_____乙方（蓋章）：_____法定代表人（簽字）：_____