個人承攬貼磚合同協(xié)議書

個人承攬貼磚合同協(xié)議書這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

個人承攬貼磚合同協(xié)議書

甲方（委托方）：

地址：

聯(lián)系方式：

乙方（承攬方）：

地址：

聯(lián)系方式：

鑒于甲方需要對房屋進(jìn)行裝修，乙方具備貼磚的專業(yè)技能，雙方本著平等、自愿、誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方房屋貼磚工程達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容

1.1乙方負(fù)責(zé)甲方房屋的貼磚工作，包括但不限于地面、墻面、廚房、衛(wèi)生間等區(qū)域的瓷磚鋪設(shè)。

1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的瓷磚及輔料，并提供相關(guān)產(chǎn)品合格證明。

二、工程質(zhì)量

2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的圖紙、設(shè)計要求及施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

2.2乙方負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督及驗收，確保工程符合甲方要求。

2.3工程完成后，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行修復(fù)或返工，以達(dá)到預(yù)期效果。

三、工程進(jìn)度

3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程，如有特殊情況導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)提前通知甲方，并采取相應(yīng)措施減少甲方損失。

3.2工程進(jìn)度及完成時間詳見附件《工程進(jìn)度計劃》。

四、工程費用

4.1乙方向甲方提供的瓷磚及輔料費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。

4.2乙方施工費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。

4.3甲方應(yīng)在工程完成后支付乙方工程款，具體支付方式雙方協(xié)商確定。

五、違約責(zé)任

5.1乙方如未按照約定完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總金額的____%。

5.2甲方如未按照約定支付工程款，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項的____%。

六、爭議解決

雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

七、其他約定

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（委托方）：

簽字（或蓋章）：

日期：

乙方（承攬方）：

簽字（或蓋章）：

日期：

請根據(jù)