2024年安裝承攬合同范文（三篇）

第15頁(yè)共15頁(yè)2024年安裝承攬合同范文保修服務(wù)由保修協(xié)議提供。在未簽署單獨(dú)保修協(xié)議的情況下，本工程的保修期自甲方驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，為期兩年。電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期同樣為兩年。供熱與供冷系統(tǒng)保修期為兩個(gè)采暖期、供冷期。工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏保修期為五年。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)漏水、裂損、坍塌等損壞，乙方需根據(jù)圖說(shuō)附件在甲方通知的期限內(nèi)免費(fèi)修復(fù)。如乙方延誤，須根據(jù)第十五條支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。第十七條：工程保險(xiǎn)責(zé)任乙方應(yīng)按照法律規(guī)定為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，并自行承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用。合同簽訂后七日內(nèi)，乙方需將保險(xiǎn)單復(fù)印件提交甲方存檔。此外，本工程的保險(xiǎn)條款如下：本工程未作其他保險(xiǎn)條款約定。本工程由甲方向國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司投保工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí)，乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、留存照片、及時(shí)通知甲方，并協(xié)助甲方申請(qǐng)理賠、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。第十八條：稅款條款因本合同產(chǎn)生的稅款，由甲乙雙方根據(jù)法律規(guī)定自行承擔(dān)。第十九條：解約條款19.1以下情況之一發(fā)生時(shí)，甲方有權(quán)解除或終止本合同的部分或全部：19.1.1乙方面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，或已啟動(dòng)破產(chǎn)或破產(chǎn)和解程序。19.1.2乙方出現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資金抽逃、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足等喪失履行能力的情況。19.1.3乙方違反本合同任何條款，經(jīng)甲方限期改正但未改正。19.1.4乙方工作疏忽、偷工減料或不聽(tīng)從甲方指示。19.1.5乙方違反其他條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明，甲方認(rèn)為其無(wú)法履行合同。19.2如本合同被甲方解除或終止，乙方應(yīng)立即停工，負(fù)責(zé)遣散工人，清理現(xiàn)場(chǎng)，并在甲方通知后五日內(nèi)撤離工地。甲方有權(quán)以任何方式將全部或部分工程交由他人承攬或施工，乙方對(duì)此不得提出異議，并應(yīng)配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。19.3如本合同因甲方解除或終止造成的所有損失，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。(如甲方延遲支付應(yīng)付款項(xiàng)超過(guò)特定期限，乙方有權(quán)解除或終止本合同的部分或全部。乙方可以撤回已運(yùn)至工地的材料和設(shè)備及人員，由此造成的一切損失由甲方負(fù)責(zé)，乙方因此遭受的所有損失，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償)第二十條：禁止轉(zhuǎn)讓條款20.1在本工程完成交接給甲方之前，無(wú)論已完或未完工程，或已運(yùn)入工地的工程材料，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得轉(zhuǎn)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、抵押或以其他方式提供給第三方作為擔(dān)保。但甲方書(shū)面同意的情況除外。20.2除經(jīng)甲方事前書(shū)面同意并符合以下情形之一外，乙方不得將本合同或本工程的全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方：20.2.1由甲方指定的特定部分專(zhuān)門(mén)工作，或必須持有特定設(shè)備才能完成的施工工程。20.2.2部分專(zhuān)門(mén)工程轉(zhuǎn)包后對(duì)工程有利的情況。第二十一條：合同期限本合同自簽訂之日起生效，直至乙方根據(jù)第十六條或法律法規(guī)的規(guī)定履行完保修責(zé)任。在本合同期限內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)益，即使合同到期、解除或終止，仍保持有效。第二十二條：管轄條款甲乙雙方同意，因本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。(如甲方營(yíng)業(yè)所在地不在本地，此條款不適用)第二十三條：通知條款23.1雙方可以通過(guò)電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號(hào)或快遞等方式進(jìn)行通知。雙方書(shū)面指定的工地代表可作為接收通知的受送達(dá)人。23.2通知的接收地址以合同中列明的地址或雙方書(shū)面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。如以郵寄方式發(fā)送通知，自交郵第三日起視為已送達(dá)并產(chǎn)生送達(dá)效力。第二十四條：附則如投標(biāo)文件或圖說(shuō)附件與本合同有沖突，以本合同為準(zhǔn)。立合同人：甲方：_____乙方：_____有權(quán)簽字人：_____有權(quán)簽字人：_________年____月____日____年____月____日2024年安裝承攬合同范文（二）為確保合格產(chǎn)品的供應(yīng)與及時(shí)交付至現(xiàn)場(chǎng)，甲乙雙方需辦理正式的交接手續(xù)。乙方一旦發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料存在質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格不符，應(yīng)立即書(shū)面通知甲方，若甲方堅(jiān)持使用，因此導(dǎo)致的工程損失應(yīng)由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料一旦按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，其保管責(zé)任即轉(zhuǎn)移至乙方，任何因乙方保管不當(dāng)導(dǎo)致的損失，乙方需負(fù)責(zé)全額賠償。關(guān)于甲方采購(gòu)的裝飾材料，其使用范圍應(yīng)嚴(yán)格限定于本合同所規(guī)定的住宅裝飾項(xiàng)目?jī)?nèi)，未經(jīng)甲方明確同意，乙方不得擅自挪作他用。若乙方違反此規(guī)定，需按照挪用材料價(jià)款的雙倍向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。乙方提供的水電材料，甲方有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。若材料不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有出入，甲方有權(quán)禁止使用。若乙方強(qiáng)行使用并因此造成工程損失，乙方需承擔(dān)全部責(zé)任。此外，乙方自帶的施工工具需確保安全、可用，相關(guān)維修及損耗費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收，本工程將嚴(yán)格遵循國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB50210-20_____及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB50327-20_____，并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。若因乙方施工技術(shù)或責(zé)任心問(wèn)題導(dǎo)致質(zhì)量不合格，返工費(fèi)用及延誤的工期均由乙方承擔(dān)。工程竣工前，乙方需提前兩日通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)在接到通知后的兩日內(nèi)組織并完成驗(yàn)收手續(xù)。第四條涉及安全生產(chǎn)與防火等現(xiàn)場(chǎng)管理要求，乙方需嚴(yán)格遵守施工時(shí)間規(guī)定，降低噪音污染，妥善處理施工擾民問(wèn)題，并維護(hù)好與周邊單位及住戶的關(guān)系。未經(jīng)甲方及相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。工程竣工且未正式移交甲方前，乙方需對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施及工程成品實(shí)施保護(hù)，并負(fù)責(zé)保持施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔與衛(wèi)生，每日至少清理一次施工垃圾。乙方若因施工需要居住在現(xiàn)場(chǎng)，需確保用水用電安全，并承擔(dān)因施工導(dǎo)致的工傷責(zé)任。同時(shí)，乙方需妥善保管施工材料，禁止非相關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)甲方許可，不得攜帶甲方提供的任何裝修材料離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜行為，將按材料價(jià)格的兩倍進(jìn)行賠償。第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝及結(jié)算方式，雙方已明確約定如下：工程款按布管驗(yàn)收合格、水電完工及整體竣工驗(yàn)收合格三個(gè)階段分別支付50%、30%及20%；乙方承包內(nèi)容涵蓋水電開(kāi)槽布線、垃圾清運(yùn)、穿墻打孔切割、開(kāi)關(guān)面板及小五金安裝等；工程結(jié)算采用按實(shí)結(jié)算或總價(jià)結(jié)算方式，具體以合同約定為準(zhǔn)。第六條與違約責(zé)任相關(guān)，甲方逾期付款或乙方逾期竣工均需向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)比例的違約金。第七條關(guān)于糾紛處理，雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議；協(xié)商不成時(shí)，可依據(jù)合同約定向人民法院提起訴訟。第八條涉及合同的變更與解除，雙方需嚴(yán)格遵守合同條款，任何變更均需經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議；合同終止需以書(shū)面形式提出并按約定支付違約金后辦理相關(guān)手續(xù)。第九條其他約定中明確提到雙方同意由第三方監(jiān)理進(jìn)行協(xié)調(diào)工作，并規(guī)定了相關(guān)費(fèi)用的支付條件及不可抗力因素導(dǎo)致的工期順延等事項(xiàng)。最后，本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份各執(zhí)一份；合同有效期及水電工程保修期等相關(guān)條款均已明確標(biāo)注。2024年安裝承攬合同范文（三）第十五條：違約責(zé)任1、如甲方違反合同中任何付款義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按工程總價(jià)的千分之一計(jì)算，向乙方支付違約金。若此違約金不足以補(bǔ)償乙方損失，乙方有權(quán)繼續(xù)追償。2、如因甲方原因?qū)е鹿こ谈C工、停工、待工，甲方應(yīng)按每日元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付損失費(fèi)用。第十六條：保修期甲方有權(quán)要求乙方簽訂保修協(xié)議，乙方需按照協(xié)議提供保修服務(wù)。若未另簽保修協(xié)議，工程保修期自甲方驗(yàn)收合格之日起為兩年，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程保修期也為兩年，供熱與供冷系統(tǒng)保修期為兩個(gè)采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面滲漏的保修期為五年。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)漏水、破損、坍塌等損壞，乙方應(yīng)根據(jù)圖說(shuō)附件在甲方通知的期限內(nèi)免費(fèi)修復(fù)。如乙方延誤，應(yīng)按第十五條支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。第十七條：保險(xiǎn)規(guī)定乙方需為從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員購(gòu)買(mǎi)意外傷害保險(xiǎn)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。合同簽訂后七日內(nèi)，乙方應(yīng)將保險(xiǎn)單復(fù)印件交予甲方存檔。此外，本工程由甲方向國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司投保工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí)，乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)通知甲方，并協(xié)助辦理保險(xiǎn)理賠事宜。第十八條：稅款處理因本合同產(chǎn)生的稅款，由甲乙雙方根據(jù)法律規(guī)定自行承擔(dān)。第十九條：解約規(guī)定1、出現(xiàn)以下情況之一，甲方有權(quán)解除或終止本合同：1)乙方面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)破產(chǎn)或破產(chǎn)和解程序。2)乙方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、設(shè)備不足或喪失履行能力。3)乙方違反合同任何條款，經(jīng)甲方改正期限內(nèi)未改正。4)乙方工作疏忽、偷工減料或不聽(tīng)從甲方指示。5)乙方違反其他條款或圖說(shuō)附件，甲方認(rèn)為其無(wú)法履行合同。2、如甲方解除或終止合同，乙方應(yīng)立即停工，清理現(xiàn)場(chǎng)，并在五日內(nèi)撤離工地。甲方有權(quán)將工程全部或部分交由他人承攬或施工，乙方對(duì)此不得異議，并應(yīng)配合甲方辦理工程變更登記手續(xù)。3、如甲方解除或終止合同，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)賠償甲方因此遭受的所有損失。第二十條：禁止轉(zhuǎn)讓1、在工程交接給甲方之前，無(wú)論工程是否完成，乙方不得轉(zhuǎn)賣(mài)、轉(zhuǎn)讓或抵押工程材料，除非獲得甲方書(shū)面同意。2、除經(jīng)甲方事先書(shū)面同意或以下情況之一：3)甲方指定的特定工作部分。4)部分專(zhuān)門(mén)工程轉(zhuǎn)包對(duì)工程有利。乙方不得將本合同或工程的全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第二十一條：合同期限本合同自簽訂之日起生效，直至乙方根據(jù)第十六條或法律法規(guī)完成保修責(zé)任。合同期限內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)益在合同終止或解除后繼續(xù)有效。第二十二條：爭(zhēng)議解決甲乙雙方同意，因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。第二十三條：通知規(guī)定1、雙方可通過(guò)電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號(hào)或快遞等方式進(jìn)行通知。雙方書(shū)面指定的工地