2024年工程承攬合同范文（三篇）

第6頁共6頁2024年工程承攬合同范文5.2.5、在運行過程中，如果遇到必須立即解決的問題，乙方應在接到通知后的48小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理。5.2.6、對于乙方負責的安裝工作，安裝期間出現(xiàn)的任何安全事故，乙方需自行承擔相應責任。6、合同款項及支付方式：6.1、合同的總金額(含稅)為￥____，甲方需在合同簽署后的____日內(nèi)支付總金額的30%。6.2、MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器加工完畢并送至甲方安裝現(xiàn)場，雙方確認無誤后，甲方應在____日內(nèi)支付至合同總金額的70%。6.3、乙方完成罐體施工，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應在____日內(nèi)支付至合同總金額的80%；設備安裝完畢并調(diào)試成功，驗收通過后，甲方應在____日內(nèi)支付至合同總金額的95%；同時，乙方需提供全額普通發(fā)票。6.4、剩余的合同總金額的5%作為質(zhì)保金，調(diào)試驗收合格并穩(wěn)定運行12個月后，甲方應予以付清。6.5、支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。7、違約責任：7.1、在合同執(zhí)行過程中，如一方單方面終止合同或違反合同條款，且在催告后未進行改正，違約方應向守約方賠償經(jīng)濟損失，并支付合同未支付金額的10%作為違約金，同時退還已收取的合同款項。7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自義務，如無雙方共同認可的原因，一方未履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任參照7.1條執(zhí)行。7.3、如因甲方原因（如設計變更錯誤、工程款延遲、調(diào)試期間需增加水量但無水供應等）導致工程延期，乙方的施工期限相應順延。7.4、如因甲方提供的設計資料（如土建、工藝設計）有誤造成損失，由甲方負責；若因甲方原因（如處理水量、水質(zhì)不符合合同要求等）導致無法通過驗收，損失由甲方承擔。乙方將繼續(xù)為甲方進行調(diào)試，相關差旅費、交通費、人工工資由甲方承擔。7.5、污水處理工程達到合同約定的技術(shù)指標，視為工程合格。7.6、正常情況下，調(diào)試期為60天。若60天內(nèi)未達到合同約定指標，乙方將負責改造，改造期間所有費用由乙方承擔，改造期最長不超過半年。7.7、本工程和服務中產(chǎn)生的技術(shù)成果（不包括甲方的自主研究成果）歸乙方所有。雙方應對對方提供的資料保密，未經(jīng)書面同意，不得泄露給第三方，否則違約方應承擔相應的賠償責任和法律責任。8、其他約定事項：8.1、如因本合同產(chǎn)生糾紛，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。8.2、所有通知可通過電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出。以電報或郵政快遞發(fā)出的通知，以電報發(fā)送日或郵件郵戳日期為送達日（國家非工作日除外，送達日順延至下一個工作日）。若收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報發(fā)送日或郵政快遞郵戳日期視為送達日。9、質(zhì)量保證及售后服務承諾：9.1、乙方對提供的專用設備（MQIC反應器內(nèi)所有設備）提供5年的質(zhì)保期，質(zhì)保期自調(diào)試驗收合格并投入正常使用后開始計算。9.2、乙方保證具備相應資質(zhì)和能力履行本合同。乙方提供的貨物應全新、未使用過，符合技術(shù)附件要求的材質(zhì)和先進的工藝，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求（或國家相關標準）。MQIC厭氧反應器在正確安裝、合理操作和維護保養(yǎng)下，保證在10年內(nèi)正常運行。在質(zhì)保期內(nèi)，因設計、工藝或材料缺陷導致的任何問題，乙方將負責免費修理或更換有缺陷的材料、構(gòu)件、設備等。除非合同另有規(guī)定，上述情況在收到甲方通知后的3天內(nèi)處理。9.3、乙方將為污水處理工藝的運行提供全面的技術(shù)支持。對于該項目，乙方在接到甲方反饋信息后12小時內(nèi)提供工藝調(diào)整措施。如需現(xiàn)場處理，乙方專業(yè)人員將在48小時內(nèi)到達現(xiàn)場解決問題，完成相關服務。如有需要，乙方將派人常駐現(xiàn)場進行跟蹤服務。10、本合同共四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后終止。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日2024年工程承攬合同范文（二）甲乙雙方如下所述：甲方：_____乙方：_____乙方同意承擔甲方的_____工程，為確保工程的質(zhì)量、安全和及時完成，雙方同意達成以下協(xié)議：一、工程量的詳細清單二、工程的具體要求和標準三、甲方的職責范圍四、乙方的職責范圍五、技術(shù)規(guī)范和標準六、工程期限、驗收程序及質(zhì)保期1.施工期限應自開工日起在____天內(nèi)完成。每延誤一天，乙方將被扣除工程款的____%。2.每完成一個施工階段，乙方需提前一天通知甲方進行驗收。如未通過驗收，該階段費用將從總工程款中扣除。3.質(zhì)保期為____年。工程驗收合格后，甲方支付至工程款的____%，剩余____%作為質(zhì)保金。質(zhì)保期內(nèi)因乙方施工或材料質(zhì)量問題，乙方需免費修復或更換。七、其他條款1.乙方需接受甲方項目負責人的現(xiàn)場監(jiān)督。2.乙方需遵守甲方的安全規(guī)定，并簽署安全和文明施工協(xié)議。乙方原因?qū)е碌娜魏伟踩鹿?，乙方將承擔全部責任?.乙方在施工過程中，應避免對甲方的生產(chǎn)設備和設施造成損壞，如有損壞，乙方必須無條件修復。4.對于未在本協(xié)議中規(guī)定的事宜，雙方將通過協(xié)商解決。5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____日期：_____2024年工程承攬合同范文（三）甲乙雙方在平等協(xié)商的基礎上，甲方?jīng)Q定將工程委托給乙方，為確保雙方的權(quán)益和責任，特制定以下條款，雙方需共同遵守和執(zhí)行。一、工程基本信息：1.工程名稱：_____2.工程地點：_____二、承包方式與內(nèi)容：1.承包方式：_____2.承包內(nèi)容：_____3.承包范圍及詳細說明：_____三、工程造價與付款安排：1.工程預算造價：_____2.工程決算以雙方代表簽字確認的實際測量數(shù)據(jù)為準。3.付款方式及時間安排：_____四、工程期限：1.按甲方提供的工期計劃施工。如因甲方原因?qū)е卵诱`，工期相應順延。2.工期為天，如遇不可抗力（如停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害），工期順延。五、甲方責任與權(quán)利：1.提供施工場地并進行技術(shù)交底，組織乙方項目經(jīng)理進行技術(shù)交底。2.負責提供工具材料存放區(qū)和水電供應，確保安全。3.對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時通知乙方改正。4.如乙方未按合同執(zhí)行，甲方有權(quán)停工、終止合同并追究乙方責任，同時有權(quán)更換施工隊伍，所有后果由乙方承擔。5.乙方需為施工人員辦理人身安全保險，費用從乙方工程款中扣除。六、乙方責任與權(quán)利：1.嚴格遵守甲方的施工方案，不得推諉。2.按要求規(guī)范施工，禁止野蠻施工。3.未經(jīng)許可，不得挪用或變賣甲方材料，否則乙方需承擔經(jīng)濟損失和刑事責任。4.乙方需遵守現(xiàn)場規(guī)章制度，確保施工安全，防火、防盜。5.乙方中途終止合同，需承擔由此產(chǎn)生的責任。6.乙方施工人員需提供人身安全保險證明，否則需簽署安全責任聲明書，否則甲方有權(quán)禁止其入場施工。7.乙方承擔施工過程中所有安全事故及處理費用。七、其他條款：1.工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方需在三日內(nèi)書面通知乙方項目經(jīng)理的姓名、監(jiān)理內(nèi)容及權(quán)限。2.對未盡事宜，雙方以實事求是原則協(xié)商或簽訂補充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等效力。3.如發(fā)生糾紛，優(yōu)先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可向工程所在地法院提起訴訟。4.本協(xié)議自雙方簽字后生效，條款執(zhí)行完畢后失效。5