建設工程項目結算協議書范本2024年

?建設工程項目結算協議書范本2024年合同編號：____________________一、工程結算范圍及依據1.1本協議工程結算范圍包括：施工合同范圍內的全部工程內容、設計變更、現場簽證、工程索賠等。1.2工程結算依據如下：（1）施工合同及其補充協議；（2）設計文件、圖紙及相關變更；（3）施工現場簽證單、工程量確認單；（4）甲乙雙方確認的工程索賠；（5）其他與工程結算相關的文件。二、工程結算金額2.1乙方完成合同約定的工程內容，經雙方核對，工程結算金額為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2工程結算金額包括但不限于：人工費、材料費、施工機具使用費、企業(yè)管理費、利潤、規(guī)費、稅金等。三、工程結算支付3.1甲方應按照本協議約定的工程結算金額，扣除已支付工程款后，向乙方支付剩余工程款。3.2乙方應提供合法有效的發(fā)票，甲方按約定支付工程款。3.3甲方應在收到乙方提交的完整結算資料后_______日內支付剩余工程款。四、質保金及保修4.1乙方應按施工合同的約定向甲方繳納質保金，質保金為工程結算金額的_______%。4.2質保金在工程保修期滿后，扣除乙方應承擔的保修費用后，無息退還乙方。4.3乙方應按施工合同約定履行保修義務，保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。五、違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致工程結算無法履行，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為工程結算金額的_______%。5.2甲方未按約定支付工程款的，還應按逾期付款金額的_______%向乙方支付逾期付款違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。7.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________簽訂日期：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________簽訂日期：____________________注意事項：1.確保合同雙方的法定名稱和住所準確無誤。2.明確工程結算的范圍和依據，避免遺漏。3.確認工程結算金額的準確性和合理性。4.規(guī)定清晰的支付方式和時間，保障款項的及時支付。5.設定合理的質保金比例和保修期限。6.明確違約責任和違約金的計算方式。7.確定爭議解決的方式和管轄法院。解決辦法：1.雙方應仔細審查合同條款，確保所有信息準確無誤。2.對工程結算的范圍和依據進行詳細列舉和說明。3.通過第三方審計或核對，確保工程結算金額的準確性。4.在合同中明確支付時間表，并設立違約條款保障執(zhí)行。5.參照行業(yè)標準和雙方協商結果，設定質保金和保修期限。6.在合同中詳細規(guī)定違約的情形和違約金的計算方法。7.選擇雙方均認可的爭議解決方式和管轄法院。法律名詞解釋：法定名稱：指在工商行政管理部門注冊登記的企業(yè)或其他組織的正式名稱。住所：指企業(yè)或其他組織的主要辦事機構所在地。工程結算：指在工程建設過程中，根據施工合同及實際完成情況，對工程量、價格等進行計算和確定的過程。質保金：為保證工程質量，發(fā)包方要求承包方提交的一定比例的保證金，用于賠償因質量問題造成的損失。保修：指在保修期內，承包方對完成的工程負責維修、返修，確保工程達到合同約定的質量標準。違約責任：指合同當事人違反合同約定所應承擔的法律責任。違約金：違約方因違反合同約定而向守約方支付的一定金額的賠償金。爭議解決：指在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，雙方采取的解決爭議的方式，如協商、調解、仲裁或訴訟。場合一：工程包含特殊工藝或新技術應用場合：如果這個工程里面用到了一些特別的新技術或者特殊工藝，那咱們得確保這方面的風險和責任也寫得明明白白。補充條款：1.乙方應保證特殊工藝/新技術的實施符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。2.若因特殊工藝/新技術導致的工程質量問題，乙方應在發(fā)現后立即采取措施予以修復。場合二：工程受到季節(jié)性影響應用場合：工程有時候會受到季節(jié)的影響，比如冬天太冷或者夏天太熱，這可能會影響工程進度和成本。補充條款：1.若因不可抗力季節(jié)性因素導致工程延期，雙方應協商調整工期。2.因季節(jié)性因素增加的合理費用，應由甲方承擔。附件列表：1.《建設工程施工合同》正本及所有附件。2.設計文件、圖紙以及所有相關的變更通知。3.現場簽證單和工程量確認單。4.工程索賠報告及雙方確認文件。5.質量保修書和工程驗收報告。6.乙方提供的合法有效發(fā)票復印件。7.雙方關于工程結算金額確認的書面文件。合同嘛，就是得把事兒說清楚，下面這些附件可是很重要的，得好好留著：1.咱們最開始簽的那份施工合同，還有所有的附件，一個都不能少。2.工程的設計圖和后面改來改去的那些通知，都得放在一起。3.工地上那些簽證單和確認單，