2024年噴泉水景施工合同

?2024年噴泉水景施工合同合同編號：__________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：_________________________1.3工程規(guī)模：_________________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于噴泉水景的設(shè)計、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等。第二條工程價款2.1工程合同總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。2.2付款方式：按工程進(jìn)度分期支付，具體付款比例及時間由雙方另行約定。第三條工程期限3.1工程開工日期：____年____月____日。3.2工程竣工日期：____年____月____日。3.3工程工期：自開工之日起至竣工之日止，共計____天。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。4.2乙方應(yīng)在工程完工后，向甲方提交完整的施工資料，包括但不限于施工圖紙、驗(yàn)收報告等。4.3甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對不符合質(zhì)量要求的部位，乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行整改。第五條工程變更5.1如甲方需對工程內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)提前____天書面通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂工程變更協(xié)議。5.2工程變更導(dǎo)致的合同總價調(diào)整，雙方應(yīng)按照實(shí)際情況協(xié)商確定。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照約定時間完成工程，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同總價____%的違約金。6.2乙方未按照約定質(zhì)量完成工程，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，整改費(fèi)用由乙方承擔(dān)。6.3甲方未按照約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付未付款項(xiàng)____%的違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______________________乙方（蓋章）：_______________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.明確合同主體：確保甲乙雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息準(zhǔn)確無誤，以確定合同責(zé)任的承擔(dān)者。法律名詞解釋：合同主體指參與合同關(guān)系的當(dāng)事人，即合同的權(quán)利義務(wù)的承擔(dān)者。2.工程概況：詳細(xì)描述工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模和內(nèi)容，確保雙方對工程的理解一致。法律名詞解釋：工程概況是對工程項(xiàng)目的總體描述，包括項(xiàng)目的性質(zhì)、范圍、規(guī)模等基本信息。3.工程價款及付款方式：明確合同總價、付款比例和時間，以避免日后因付款問題產(chǎn)生糾紛。法律名詞解釋：工程價款是合同約定的工程總費(fèi)用，付款方式是指雙方約定的支付工程款的具體方式和時間。4.工程期限：明確開工日期、竣工日期和工期，確保工程按時完成。法律名詞解釋：工程期限是指合同約定的工程開始和結(jié)束的時間限制。5.工程質(zhì)量：約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合甲方要求。法律名詞解釋：工程質(zhì)量是指工程滿足設(shè)計要求和使用功能的程度，應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6.工程變更：約定變更程序和費(fèi)用調(diào)整方式，確保雙方在變更時能達(dá)成一致。法律名詞解釋：工程變更是指在合同履行過程中，對原合同約定的工程內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的行為。7.違約責(zé)任：明確雙方在違約時應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，以保障合同履行。法律名詞解釋：違約責(zé)任是指合同當(dāng)事人因違反合同義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。8.爭議解決：約定爭議解決方式，以便在發(fā)生糾紛時能及時解決問題。法律名詞解釋：爭議解決是指合同當(dāng)事人對合同履行中的糾紛進(jìn)行處理的方式。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。法律名詞解釋：協(xié)商解決是指合同當(dāng)事人通過互諒互讓、平等協(xié)商的方式解決合同爭議。2.訴訟解決：如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決是指合同當(dāng)事人通過司法程序，向人民法院提起訴訟，請求法院對合同爭議作出判決。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.場合：公園或公共休閑區(qū)域建設(shè)噴泉項(xiàng)目在施工期間，乙方需設(shè)立明顯的施工警示標(biāo)志，并采取必要的安全防護(hù)措施，確保游客安全。乙方需在噴泉周邊安裝防護(hù)設(shè)施，如欄桿或警示燈，以防止游客誤入施工區(qū)域。2.場合：商業(yè)綜合體內(nèi)部噴泉建設(shè)乙方應(yīng)保證噴泉設(shè)備在商業(yè)綜合體內(nèi)的噪音水平符合相關(guān)環(huán)保要求，不影響顧客體驗(yàn)。乙方需提供定期維護(hù)和清潔服務(wù)，確保噴泉的持續(xù)美觀和正常運(yùn)行。3.場合：學(xué)?；蚪逃龣C(jī)構(gòu)校園內(nèi)噴泉建設(shè)乙方應(yīng)在噴泉設(shè)計時考慮教育元素，融入科普知識，提升噴泉的教育價值。乙方需確保噴泉設(shè)備的所有部件安全無害，防止學(xué)生觸電或受傷。合同所需附件列表：1.甲乙雙方有效證件復(fù)印件甲乙雙方的營業(yè)執(zhí)照副本甲乙雙方法定代表人的身份證復(fù)印件2.工程設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文件噴泉水景的設(shè)計圖紙工程施工方案3.工程預(yù)算書詳細(xì)列出工程各項(xiàng)費(fèi)用及總價4.工程質(zhì)量保證書乙方提供的設(shè)備、材料質(zhì)量合格證明5.安全施工協(xié)議明確施工期間