內(nèi)蒙古建設(shè)工程施工合同范本2024年

?內(nèi)蒙古建設(shè)工程施工合同范本2024年合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程內(nèi)容：________________1.4工程規(guī)模：________________1.5工程投資：________________1.6工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________第二條工程承包范圍2.1承包人承擔(dān)的工程范圍：________________2.2承包人不承擔(dān)的工程范圍：________________第三條工程期限3.1工程開工日期：________________3.2工程竣工日期：________________3.3工程總工期：______天第四條工程價款4.1工程合同價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.2工程預(yù)付款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。4.3工程進(jìn)度款：按工程形象進(jìn)度支付，具體支付方式雙方另行約定。4.4工程結(jié)算：工程竣工后，按《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。第五條工程質(zhì)量及保修5.1承包人應(yīng)按約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程保修期限：自工程竣工驗收合格之日起____年。5.3工程保修范圍：________________第六條工程變更6.1工程變更應(yīng)遵循合理、公平的原則，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。6.2工程變更導(dǎo)致的合同價款調(diào)整，按雙方約定的方式計算。第七條工程索賠7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如發(fā)生糾紛，應(yīng)積極協(xié)商解決。7.2因不可抗力等原因?qū)е鹿こ虩o法按期完成的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2承包人未按約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約金____元/天。8.3業(yè)主未按約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)違約金____元/天。第九條其他約定9.1雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文明施工等方面的規(guī)定。9.2雙方應(yīng)按約定及時提供相關(guān)資料，協(xié)助對方完成工程。9.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十條爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同生效與終止11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2本合同履行完畢，經(jīng)雙方確認(rèn)無遺留問題后，本合同終止。第十二條合同附件12.1本合同附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。12.2附件包括：________________第十三條其他13.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。13.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。承包人（甲方）：________________營業(yè)執(zhí)照號：________________法定代表人（或負(fù)責(zé)人）：________________地址：________________聯(lián)系電話：________________業(yè)主（乙方）：________________營業(yè)執(zhí)照號：________________法定代表人（或負(fù)責(zé)人）：________________地址：________________聯(lián)系電話：________________簽訂日期：____年____月____日注意事項：1.明確合同主體：合同中應(yīng)詳細(xì)填寫甲乙雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，確保合同主體的合法性。法律名詞解釋：合同主體，指的是參與合同關(guān)系的當(dāng)事人，包括自然人、法人或其他組織。2.詳細(xì)工程概況：合同中應(yīng)明確工程名稱、地點、內(nèi)容、規(guī)模等，以便于雙方對工程有清晰的認(rèn)識。法律名詞解釋：工程概況，是指對工程的基本信息、工程性質(zhì)、工程規(guī)模等要素的總體描述。3.明確工期：合同中應(yīng)約定工程開工日期、竣工日期及總工期，確保雙方對工程進(jìn)度有明確的認(rèn)識。法律名詞解釋：工期，是指合同雙方約定的完成工程的時間期限。4.工程價款支付：合同中應(yīng)約定工程合同價款、預(yù)付款、進(jìn)度款及結(jié)算方式，保障雙方的經(jīng)濟(jì)權(quán)益。法律名詞解釋：工程價款，是指合同雙方約定的，為完成工程所支付的款項。5.工程質(zhì)量及保修：合同中應(yīng)明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保修期限，保障工程質(zhì)量和雙方權(quán)益。法律名詞解釋：工程質(zhì)量，是指工程滿足設(shè)計要求和使用功能的標(biāo)準(zhǔn)。保修期限，是指承包人在工程竣工驗收合格后，對工程承擔(dān)維修責(zé)任的期限。6.工程變更：合同中應(yīng)約定工程變更的處理方式，確保雙方在變更情況下能夠合理調(diào)整合同價款。法律名詞解釋：工程變更，是指在合同履行過程中，對原合同約定的工程內(nèi)容、工程量等進(jìn)行調(diào)整的行為。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。法律名詞解釋：協(xié)商解決，是指雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，通過溝通、商討達(dá)成一致意見的方式。2.訴訟解決：如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。法律名詞解釋：訴訟解決，是指雙方在爭議無法協(xié)商解決時，通過向法院提起訴訟，由法院依法作出判決的方式。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.綠色建筑項目應(yīng)用場合：當(dāng)工程涉及綠色環(huán)保、節(jié)能減排等要求時。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)共同遵守綠色建筑的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，甲方應(yīng)提供綠色建筑所需的特殊材料和技術(shù)要求，乙方需按照綠色建筑規(guī)范施工，并確保施工過程中的環(huán)保措施得到落實。2.歷史文化保護(hù)工程應(yīng)用場合：當(dāng)工程涉及到歷史文化遺址或保護(hù)建筑時。補(bǔ)充條款：乙方在施工過程中應(yīng)特別注意保護(hù)歷史文化元素，不得破壞原有的歷史風(fēng)貌。如有必要，應(yīng)請專業(yè)文物修復(fù)人員參與施工，并遵守相關(guān)文物保護(hù)法律法規(guī)。3.緊急救援設(shè)施建設(shè)應(yīng)用場合：工程為緊急救援中心或相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量和安全，考慮到緊急情況下的使用需求，工程應(yīng)滿足快速反應(yīng)和高效運(yùn)作的要求。同時，工程完成后，乙方需提供一定的培訓(xùn)，確保甲方人員能夠熟練使用相關(guān)設(shè)施。4.跨國合作項目應(yīng)用場合：當(dāng)項目涉及跨國合作，有外國公司參與時。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)約定使用國際通用的語言進(jìn)行溝通，并明確國際支付條款和匯率風(fēng)險的處理方式。同時，應(yīng)考慮到不同國家的法律法規(guī)差異，明確適用的法律和爭議解決方式。合同所需附件列表：1.甲方資質(zhì)證明文件包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。2.乙方施工資質(zhì)證書包括但不限于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等。3.工程圖紙和技術(shù)說明書詳細(xì)描述工程的結(jié)構(gòu)、材料、工藝等要求。4.工程預(yù)算書明確工程各項費用的預(yù)算。5.工程進(jìn)度計劃詳細(xì)列出工程的各個階段