版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
解除承攬合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):
名稱:XX科技有限公司
地址:中國某省某市某區(qū)XX路XX號
法定代表人:張三
聯(lián)系方式:0531-xxxxxxx
乙方(賣方/承租方/服務提供方):
名稱:YY技術(shù)服務有限公司
地址:中國某省某市某區(qū)XX路XX號
法定代表人:李四
聯(lián)系方式:027-xxxxxxx
合同簡介:
鑒于甲方是一家專注于科技領(lǐng)域的企業(yè),具有豐富的市場資源和業(yè)務需求;乙方是一家專業(yè)從事技術(shù)服務的企業(yè),具備優(yōu)秀的承攬能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗。雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則下,基于以下背景及前提條件,達成本解除承攬合同:
一、甲方因業(yè)務發(fā)展需要,委托乙方承擔某項技術(shù)服務項目,雙方已簽訂《承攬合同》(合同編號:xxxxxx),約定乙方在一定期限內(nèi)完成該項目。
二、在合同履行過程中,因不可抗力等原因,雙方同意解除原《承攬合同》,并簽訂本解除承攬合同,以明確雙方的權(quán)利、義務及違約責任。
三、為確保雙方的合法權(quán)益,規(guī)范合同解除后的相關(guān)事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定本解除承攬合同。
本解除承攬合同旨在明確雙方在合同解除后的權(quán)利與義務,確保雙方在解除合同過程中公平、合理地分擔損失,維護雙方的合法權(quán)益。以下為合同正文部分,雙方應嚴格遵守合同約定,共同履行合同義務。
第一條合同目的與范圍
本合同的主要目的是規(guī)范甲方與乙方解除原承攬合同的關(guān)系,明確雙方在解除合同過程中的權(quán)利與義務,確保合同解除后雙方的合法權(quán)益得到保障。具體內(nèi)容包括:
1.確定解除原承攬合同的法律效力;
2.明確雙方在合同解除后的權(quán)利與義務;
3.規(guī)定合同解除后的損失分擔及賠償事宜;
4.約定合同解除后的保密義務及其他相關(guān)事項。
第二條定義
為保證本合同的明確性與可執(zhí)行性,以下關(guān)鍵術(shù)語作如下定義:
1.“原承攬合同”:指甲方與乙方于xxxx年xx月xx日簽訂的《承攬合同》(合同編號:xxxxxx);
2.“解除合同”:指甲方與乙方依據(jù)本合同約定,解除原承攬合同的法律行為;
3.“損失”:指甲方或乙方在合同解除過程中實際遭受的直接經(jīng)濟損失;
4.“不可抗力”:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第三條雙方權(quán)利與義務
一、甲方的權(quán)利與義務
1.權(quán)利:
(1)要求乙方按照本合同約定解除原承攬合同;
(2)在合同解除后,有權(quán)要求乙方按照約定退還已付款項;
(3)有權(quán)要求乙方承擔因解除合同導致的損失賠償。
2.義務:
(1)按照本合同約定支付解除合同的相關(guān)費用;
(2)在解除合同過程中,積極配合乙方完成相關(guān)事宜;
(3)遵守合同解除后的保密義務。
二、乙方的權(quán)利與義務
1.權(quán)利:
(1)在合同解除后,有權(quán)要求甲方支付已履行部分的服務費用;
(2)在合同解除后,有權(quán)要求甲方承擔因解除合同導致的損失賠償;
(3)有權(quán)要求甲方在解除合同過程中提供必要的協(xié)助。
2.義務:
(1)按照本合同約定解除原承攬合同;
(2)退還甲方已付款項,并按照約定承擔相應的損失賠償;
(3)在解除合同過程中,確保甲方合法權(quán)益不受損害;
(4)遵守合同解除后的保密義務。
第四條價格與支付條件
雙方同意按照以下價格與支付條件執(zhí)行:
1.價格條款:甲方應支付給乙方的合同解除費用為原承攬合同總價款的xx%。
2.支付方式:甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付上述費用。
3.支付時間:本合同生效后,甲方應在xx個工作日內(nèi)完成支付。
第五條履行期限
1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至合同解除事宜全部辦理完畢之日止。
2.關(guān)鍵時間節(jié)點:
(1)合同解除通知發(fā)出之日起xx日內(nèi),雙方完成解除合同相關(guān)事宜;
(2)甲方應在合同解除通知發(fā)出之日起xx日內(nèi)支付合同解除費用;
(3)乙方應在收到合同解除費用之日起xx日內(nèi)辦理完畢退款事宜。
第六條違約責任
1.甲方違約情形及后果:
(1)如甲方未按照約定時間支付合同解除費用,應向乙方支付逾期付款金額xx%的違約金;
(2)如甲方未履行協(xié)助義務,導致乙方無法按時完成合同解除事宜,甲方應承擔相應的賠償責任。
2.乙方違約情形及后果:
(1)如乙方未按照約定解除原承攬合同,應向甲方支付原承攬合同總價款xx%的違約金;
(2)如乙方未按約定時間退還已付款項,應向甲方支付逾期退款金額xx%的違約金;
(3)如乙方違反保密義務,導致甲方損失,乙方應承擔相應的賠償責任。
雙方應嚴格遵守本合同約定,如一方違約,守約方有權(quán)要求違約方承擔相應的違約責任,并賠償因此給守約方造成的損失。守約方有權(quán)選擇繼續(xù)履行合同或解除合同,并要求違約方支付相應的違約金。違約方應賠償守約方因違約所遭受的全部損失,包括但不限于直接損失、間接損失、預期利益損失等。
第七條不可抗力
1.定義:本合同所稱“不可抗力”指在合同履行期間,由于自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會異常事件等不可預見、不可避免且不能克服的客觀情況,導致一方或雙方不能履行或部分履行合同的行為。
2.責任免除條件:
(1)發(fā)生不可抗力事件的一方應立即通知對方,并提供相關(guān)證明文件;
(2)受不可抗力影響的一方應盡力采取措施減輕損失;
(3)雙方應就不可抗力事件造成的合同履行障礙進行協(xié)商,根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)履行合同或解除合同;
(4)在不可抗力事件消除后,受影響的一方應盡快恢復合同履行;
(5)因不可抗力事件導致的合同解除,雙方互不承擔違約責任。
第八條爭議解決
1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應首先通過友好協(xié)商解決。
2.若協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地所在的人民法院提起訴訟。
3.雙方在訴訟過程中,應遵守人民法院的判決或裁定,履行判決或裁定所確定的義務。
4.訴訟費用、律師費等因解決爭議所產(chǎn)生的費用,按照人民法院的判決或裁定承擔。
5.在爭議解決期間,除爭議事項外,雙方應繼續(xù)履行合同其他條款。
6.雙方同意,在爭議解決過程中,不得泄露對方的商業(yè)秘密和隱私信息,否則應承擔相應的法律責任。
第九條其他條款
1.通知方式:本合同項下的所有通知、要求、批準等均應以書面形式送達對方,通過掛號信、特快專遞、電子郵件或傳真等方式進行。通知自發(fā)送之日起視為已送達。
2.合同變更:雙方同意,本合同的任何修改或補充均須以書面形式作出,并經(jīng)雙方簽字蓋章確認,方為有效。
3.終止條件:在以下情況下,本合同可終止:
(1)合同解除事宜辦理完畢;
(2)雙方達成一致,同意提前終止本合同;
(3)根據(jù)法律規(guī)定,一方有權(quán)終止合同的其他情形。
4.合同終止后,雙方應按照合同約定履行后續(xù)義務,包括但不限于支付款項、退還已付款項、辦理相關(guān)手續(xù)等。
第十條附則
1.本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2.本合同附件包括但不限于原承攬合同、雙方商定的其
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 寫藝人合同模板
- 個體管材加工合同模板
- 2024年泰安客運模擬考試
- 2024年合肥客運資格證考試試題模擬
- 臨時雇傭會計合同模板
- 2024年山東客運實訓
- 小區(qū)清運垃圾合同模板
- 獸醫(yī)招聘合同模板
- 委托托管合同模板
- 供應酒店食堂菜譜合同模板
- 職業(yè)技能競賽互聯(lián)網(wǎng)營銷師(直播銷售員)賽項考試題庫500題(含答案)
- 小學巴黎奧運會秋季開學第一課全文
- GH/T 1378-2022農(nóng)田地膜源微塑料殘留量的測定
- 江蘇無錫市江陰市新國聯(lián)集團有限公司子公司招聘筆試題庫2024
- 四川省高職單招公共管理與服務類《公共關(guān)系》復習備考試題庫-上(選擇題)
- JT∕T 917.2-2014 道路運輸駕駛員技能和素質(zhì)要求 第2部分:貨物運輸駕駛員
- 2024年四川涼山州木里重點國林保護局招聘18人歷年(高頻重點復習提升訓練)共500題附帶答案詳解
- 停薪留職協(xié)議書(2024版)
- 廣東事業(yè)單位筆試真題2024
- 工會工作制度匯編
- 2025年高考語文備考之海明威“冰山理論”小說閱讀強化訓練(二)含答案
評論
0/150
提交評論