機(jī)場(chǎng)車(chē)站裝修施工合同樣本

機(jī)場(chǎng)車(chē)站裝修施工合同樣本合同目錄第一章：總則1.1合同雙方的含義1.2合同的目的和原則1.3合同的成立和生效第二章：工程概況2.1工程的性質(zhì)和規(guī)模2.2工程的位置和范圍2.3工程的施工標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求第三章：合同雙方的責(zé)任和義務(wù)3.1承包人的責(zé)任和義務(wù)3.2發(fā)包人的責(zé)任和義務(wù)第四章：合同價(jià)格4.1合同價(jià)格的確定4.2價(jià)格調(diào)整的條件和方式4.3預(yù)付款和進(jìn)度付款的支付方式第五章：施工期限5.1施工期限的確定5.2延期施工的條件和方式5.3提前完工的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰第六章：工程質(zhì)量保修6.1工程質(zhì)量的保證6.2保修期限和保修范圍6.3保修責(zé)任和保修費(fèi)用第七章：施工安全7.1施工安全的要求和標(biāo)準(zhǔn)7.2安全事故的處理方式7.3安全費(fèi)用的承擔(dān)方式第八章：材料和設(shè)備8.1材料和設(shè)備的供應(yīng)和驗(yàn)收8.2材料和設(shè)備的使用和保管8.3材料和設(shè)備的質(zhì)量保證第九章：變更和調(diào)整9.1變更和調(diào)整的條件和方式9.2變更和調(diào)整的費(fèi)用和時(shí)間9.3變更和調(diào)整的審批程序第十章：違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.2違約責(zé)任的形式和賠償方式10.3違約責(zé)任的免除條件第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)11.2仲裁程序和仲裁結(jié)果的執(zhí)行11.3訴訟程序和法院選擇第十二章：合同的解除和終止12.1合同解除的條件和方式12.2合同終止的條件和方式12.3合同解除和終止后的處理事項(xiàng)第十三章：其他條款13.1合同的保密條款13.2合同的轉(zhuǎn)讓和分包條款13.3合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議第十四章：合同的簽署和生效14.1合同的簽署程序和方式14.2合同的生效條件和生效時(shí)間14.3合同的續(xù)簽和修改程序合同編號(hào)：_________第一章：總則1.1合同雙方的含義1.1.1承包人是指_________，具備_________資質(zhì)的施工單位。1.1.2發(fā)包人是指_________，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的投資和項(xiàng)目管理。1.2合同的目的和原則1.2.1雙方簽訂本合同的目的在于明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保證工程順利進(jìn)行，按期完成。1.2.2本合同的簽訂遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則。1.3合同的成立和生效1.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起成立。1.3.2本合同自合同編號(hào)_________的審批單位批準(zhǔn)之日起生效。第二章：工程概況2.1工程的性質(zhì)和規(guī)模2.1.1工程名稱(chēng)為_(kāi)________。2.1.2工程地點(diǎn)位于_________。2.1.3工程的性質(zhì)為_(kāi)________。2.1.4工程的規(guī)模為_(kāi)________。2.2工程的位置和范圍2.2.1工程地理位置具體為_(kāi)________。2.2.2工程范圍包括_________。2.3工程的施工標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求2.3.1施工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范。2.3.2工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到_________等級(jí)。第三章：合同雙方的責(zé)任和義務(wù)3.1承包人的責(zé)任和義務(wù)3.1.1承包人應(yīng)按合同約定完成施工任務(wù)。3.1.2承包人應(yīng)保證工程質(zhì)量和安全。3.1.3承包人應(yīng)遵守國(guó)家和地方的法律法規(guī)。3.2發(fā)包人的責(zé)任和義務(wù)3.2.1發(fā)包人應(yīng)按合同約定支付合同價(jià)款。3.2.2發(fā)包人應(yīng)提供施工所需的場(chǎng)地、水源、電源等。3.2.3發(fā)包人應(yīng)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的問(wèn)題，確保工程順利實(shí)施。第四章：合同價(jià)格4.1合同價(jià)格的確定4.1.1本合同的工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：_________元整（小寫(xiě)）：_________元。4.1.2合同價(jià)格包括工程量清單所列各項(xiàng)工程內(nèi)容的全部費(fèi)用。4.2價(jià)格調(diào)整的條件和方式4.2.1合同價(jià)格調(diào)整的條件為_(kāi)________。4.2.2價(jià)格調(diào)整的方式為_(kāi)________。4.3預(yù)付款和進(jìn)度付款的支付方式4.3.1預(yù)付款支付比例為_(kāi)________%。4.3.2進(jìn)度付款按工程進(jìn)度分階段支付。第五章：施工期限5.1施工期限的確定5.1.1合同約定的施工期限為_(kāi)________天。5.1.2施工期限自合同生效之日起計(jì)算。5.2延期施工的條件和方式5.2.1承包人因客觀原因需延期施工的，應(yīng)提前_________天書(shū)面通知發(fā)包人。5.2.2延期施工的方式為_(kāi)________。5.3提前完工的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰5.3.1承包人提前完成工程，按提前完成的天數(shù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。5.3.2承包人未按合同約定工期完成工程，應(yīng)按_________元/天的標(biāo)準(zhǔn)向發(fā)包人支付違約金。第六章：工程質(zhì)量保修6.1工程質(zhì)量的保證6.1.1承包人應(yīng)對(duì)施工的工程質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任。6.1.2工程質(zhì)量保證期限為_(kāi)________年。6.2保修期限和保修范圍6.2.1保修期限自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。6.2.2保修范圍包括_________。6.3保修責(zé)任和保修費(fèi)用6.3.1在保修期限內(nèi)，工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承包人負(fù)責(zé)維修。6.3.2保修費(fèi)用按照_________的方式計(jì)算。第八章：材料和設(shè)備8.1材料和設(shè)備的供應(yīng)和驗(yàn)收8.1.1發(fā)包人負(fù)責(zé)供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備。8.1.2承包人應(yīng)按合同約定的時(shí)間和地點(diǎn)接收材料和設(shè)備。8.2材料和設(shè)備的使用和保管8.2.1承包人應(yīng)妥善保管和使用發(fā)包人提供的材料和設(shè)備。8.2.2承包人不得擅自更換材料和設(shè)備，如確需更換，應(yīng)提前通知發(fā)包人并取得同意。8.3材料和設(shè)備的質(zhì)量保證8.3.1發(fā)包人提供的材料和設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。8.3.2承包人應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)材料和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合工程要求。第九章：變更和調(diào)整9.1變更和調(diào)整的條件和方式9.1.1合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇不可抗力等因素需變更或調(diào)整合同內(nèi)容的，雙方可協(xié)商一致進(jìn)行變更或調(diào)整。9.1.2變更和調(diào)整的方式為雙方簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2變更和調(diào)整的費(fèi)用和時(shí)間9.2.1變更和調(diào)整的費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用計(jì)算。9.2.2變更和調(diào)整的時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況確定。9.3變更和調(diào)整的審批程序9.3.1變更和調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報(bào)合同編號(hào)_________的審批單位批準(zhǔn)。第十章：違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.1.1違約行為包括不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的條件。10.1.2違約行為的具體認(rèn)定按照合同內(nèi)容和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。10.2違約責(zé)任的形式和賠償方式10.2.1違約責(zé)任的形式包括違約金、賠償損失等。10.2.2賠償方式按照實(shí)際損失金額計(jì)算。10.3違約責(zé)任的免除條件10.3.1不可抗力等無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免并不能克服的客觀情況，可以免除違約責(zé)任。第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式和地點(diǎn)11.1.1合同爭(zhēng)議的解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。11.1.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同約定的工程所在地。11.2仲裁程序和仲裁結(jié)果的執(zhí)行11.2.1仲裁程序按照雙方約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行。11.2.2仲裁結(jié)果為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。11.3訴訟程序和法院選擇11.3.1訴訟程序按照合同約定的法院進(jìn)行。11.3.2雙方同意選擇_________法院為第一審法院。第十二章：合同的解除和終止12.1合同解除的條件和方式12.1.1合同解除的條件按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。12.1.2合同解除的方式為書(shū)面通知。12.2合同終止的條件和方式12.2.1合同終止的條件按照合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。12.2.2合同終止的方式為工程驗(yàn)收合格，雙方辦理結(jié)算手續(xù)。12.3合同解除和終止后的處理事項(xiàng)12.3.1合同解除或終止后，承包人應(yīng)按照合同約定辦理工程交接和結(jié)算手續(xù)。12.3.2合同解除或終止后，雙方的權(quán)利和義務(wù)隨之終止。第十三章：其他條款13.1合同的保密條款13.1.1雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容和簽訂過(guò)程中的商業(yè)秘密予以保密。13.1.2保密期限自合同解除或終止之日起計(jì)算。13.2合同的轉(zhuǎn)讓和分包條款13.2.1未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將合同轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2.2承包人不得將合同約定的工程分包給第三方。13.3合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議13.3.1合同附件為本合同的有效組成部分。13.3.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方書(shū)面簽訂，與本合同具有同等法律效力。第十四章：合同的簽署和生效14.1合同的簽署程序和方式14.1.1合同由雙方授權(quán)代表簽署。14.1.2合同的簽署方式為紙質(zhì)文檔簽字蓋章。14.2合同的生效條件和多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方變更要求甲方在合同執(zhí)行過(guò)程中，如需要對(duì)工程內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行變更，應(yīng)提前_________天以書(shū)面形式通知乙方。乙方應(yīng)在收到變更通知后_________天內(nèi)，根據(jù)變更內(nèi)容提出相應(yīng)的實(shí)施方案和費(fèi)用調(diào)整報(bào)告。1.2甲方監(jiān)管權(quán)甲方有權(quán)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期或不定期的檢查，以確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全符合合同要求。乙方應(yīng)積極配合甲方的檢查，并提供必要的便利。1.3甲方指令的優(yōu)先級(jí)在任何情況下，甲方的書(shū)面指令均視為對(duì)本合同的補(bǔ)充。乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的書(shū)面指令，如與本合同沖突，以甲方的書(shū)面指令為準(zhǔn)。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方技術(shù)更新乙方應(yīng)根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和甲方需求，積極引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝。如乙方擬采用新技術(shù)、新材料、新工藝，應(yīng)提前_________天向甲方提出申請(qǐng)，并提交相關(guān)資料。甲方應(yīng)在收到申請(qǐng)后_________天內(nèi)給予審批。2.2乙方工期保障乙方應(yīng)采取有效措施，確保工程按期完成。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)按_________元/天的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。2.3乙方質(zhì)量承諾乙方承諾工程質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后_________天內(nèi)予以修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)的修復(fù)費(fèi)用。附加條款三：第三方中介時(shí)的特殊條款3.1第三方中介的職責(zé)第三方中介負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方、乙方之間的關(guān)系，確保合同順利履行。第三方中介應(yīng)公正、中立地處理合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議和問(wèn)題。3.2第三方中介的選定甲方和乙方應(yīng)共同選定第三方中介。如雙方在選定第三方中介時(shí)產(chǎn)生分歧，可協(xié)商一致選擇。3.3第三方中介的費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方共同承擔(dān)。具體費(fèi)用根據(jù)第三方中介的工作內(nèi)容和實(shí)際情況確定。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.工程量清單2.材料和設(shè)備供應(yīng)清單3.施工圖紙和技術(shù)規(guī)范4.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.安全防護(hù)措施方案6.施工組織設(shè)計(jì)7.合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的所有往來(lái)函件8.合同變更協(xié)議9.材料和設(shè)備驗(yàn)收記錄10.工程進(jìn)度報(bào)告11.工程質(zhì)量檢查報(bào)告12.安全事故報(bào)告13.合同解除或終止協(xié)議14.補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)附件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為不履行合同約定的義務(wù)履行義務(wù)不符合合同約定遲延履行義務(wù)擅自變更或解除合同不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或侵犯對(duì)方商業(yè)秘密2.違約行為的認(rèn)定違約行為的認(rèn)定依據(jù)合同條款和國(guó)家法律法規(guī)違約行為的具體認(rèn)定需雙方協(xié)商一致或依法定程序違約行為的嚴(yán)重程度和后果作為判定標(biāo)準(zhǔn)三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同：雙方或多方之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議2.違約：不履行合同債務(wù)或者履行合同債務(wù)不符合約定的行為3.不可抗力：不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況4.合同解除：合同當(dāng)事人依法終止合同關(guān)系的行為5.違約金：違約方按照合同約定向守約方支付的金錢(qián)賠償6.保修：承包人對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)修復(fù)和保障責(zé)任7.仲裁：合同爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理和裁決8.訴訟：合同爭(zhēng)議提交法院進(jìn)行審理和判決四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤原因：設(shè)計(jì)變更、材料供應(yīng)不及時(shí)、施工條件變化等解決辦法：協(xié)商調(diào)整工期、增派施工人員、優(yōu)化施工計(jì)劃等2.工程質(zhì)量問(wèn)題原因：施工不當(dāng)、材料不合格、設(shè)計(jì)缺陷等解決辦法