防水工程施工合同范本

防水工程施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：張三

聯(lián)系方式/p>

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

名稱：YY防水工程科技有限公司

地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：李四

聯(lián)系方式/p>

合同簡介：

鑒于甲方擁有位于XX省XX市XX區(qū)XX地塊的房地產(chǎn)項目，現(xiàn)需要對項目中的建筑物進行防水工程；鑒于乙方在防水工程領(lǐng)域擁有豐富的施工經(jīng)驗、專業(yè)的技術(shù)團隊和良好的信譽，甲方?jīng)Q定委托乙方進行防水工程的施工。

為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行防水工程施工一事，達成如下合同：

一、工程概況

1.1工程名稱：XX房地產(chǎn)項目防水工程

1.2工程地點：XX省XX市XX區(qū)XX地塊

1.3工程范圍：包括但不限于建筑物屋面、地下室、衛(wèi)生間等部位的防水施工。

二、合同工期

2.1雙方約定，本工程自合同簽訂之日起開始施工，合同工期為XX天。

三、工程質(zhì)量

3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家、行業(yè)及地方的施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求。

3.2工程質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算，保修期為XX年。

四、合同價格與支付

4.1雙方經(jīng)協(xié)商確定，本工程合同總價為人民幣XX元整（大寫：XX圓整）。

4.2甲方按照以下付款方式進行支付：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價30%的預(yù)付款；

（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價30%的進度款；

（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方合同總價30%的驗收款；

（4）剩余10%的款項作為質(zhì)量保證金，待保修期滿且無質(zhì)量問題后支付。

五、雙方權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方權(quán)利與義務(wù)

（1）甲方有權(quán)對乙方的施工進度、質(zhì)量進行監(jiān)督；

（2）甲方應(yīng)按時支付合同款項；

（3）甲方應(yīng)提供施工所需的水、電、材料堆放場地等條件。

5.2乙方權(quán)利與義務(wù)

（1）乙方有權(quán)按照合同約定收取合同款項；

（2）乙方應(yīng)按照合同約定的工期、質(zhì)量完成工程；

（3）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工過程中的安全、環(huán)保措施。

六、違約責(zé)任

6.1雙方違反合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

七、不可抗力

7.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他條款

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

十、附則

10.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

十一、簽署

甲方（蓋章）：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

乙方（蓋章）：YY防水工程科技有限公司

甲方代表（簽字）：張三

乙方代表（簽字）：李四

簽署日期：____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方委托乙方對XX房地產(chǎn)項目進行防水工程施工，確保建筑物在防水性能方面達到設(shè)計要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容包括但不限于建筑物屋面、地下室、衛(wèi)生間等部位的防水設(shè)計、材料供應(yīng)、施工、驗收及保修。

第二條定義

1.防水工程：指為防止建筑物滲水、漏水而進行的各類防水措施，包括但不限于防水層施工、防水材料鋪設(shè)等。

2.合同工期：指甲方和乙方約定的完成防水工程所需的時間。

3.工程質(zhì)量：指防水工程達到的標(biāo)準(zhǔn)和要求，包括設(shè)計要求、施工規(guī)范等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)利和義務(wù)

（1）甲方有權(quán)按照合同約定對乙方的施工進度、質(zhì)量進行監(jiān)督，并提出合理建議；

（2）甲方應(yīng)按時支付合同款項，確保乙方正常施工；

（3）甲方應(yīng)提供施工所需的水、電、材料堆放場地等條件，并為乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)；

（4）甲方應(yīng)在工程驗收合格后，按約定支付質(zhì)量保證金；

（5）甲方應(yīng)配合乙方進行工程驗收，及時提出整改意見；

（6）甲方不得無故拖延工程款支付，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

（1）乙方有權(quán)按照合同約定收取合同款項；

（2）乙方應(yīng)按照合同約定的工期、質(zhì)量完成工程，確保防水效果達到設(shè)計要求；

（3）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工過程中的安全、環(huán)保措施，確保施工安全、環(huán)保達標(biāo)；

（4）乙方應(yīng)選用符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的防水材料，并對材料質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任；

（5）乙方應(yīng)及時向甲方報告工程進度，接受甲方的監(jiān)督；

（6）乙方應(yīng)在工程驗收合格后，按約定履行保修義務(wù)；

（7）乙方不得無故拖延工期，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

（8）乙方應(yīng)積極配合甲方進行工程驗收，對甲方提出的整改意見及時進行整改。

第四條價格與支付條件

本合同雙方約定，防水工程施工總價為人民幣XX元整。支付方式及時間為：

1.合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價30%的預(yù)付款；

2.工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價30%的進度款；

3.工程驗收合格后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價30%的驗收款；

4.剩余10%的款項作為質(zhì)量保證金，待保修期滿且無質(zhì)量問題后7個工作日內(nèi)支付。

第五條履行期限

本合同自簽訂之日起生效，合同工期為XX天。以下為關(guān)鍵時間節(jié)點：

1.合同簽訂之日起7個工作日內(nèi)，甲方支付預(yù)付款；

2.工程進度達到50%時，甲方支付進度款；

3.工程驗收合格后7個工作日內(nèi)，甲方支付驗收款；

4.質(zhì)量保證金在保修期滿且無質(zhì)量問題后7個工作日內(nèi)支付。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約情形及后果

（1）甲方未按約定時間支付合同款項，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額0.1%的違約金；

（2）甲方未按約定提供施工條件，導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；

（3）甲方違反合同其他約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

2.乙方違約情形及后果

（1）乙方未按約定完成工程，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾期完成工程金額0.1%的違約金；

（2）乙方未按約定質(zhì)量完成工程，應(yīng)負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用；

（3）乙方違反合同其他約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

雙方同意，違約金不能彌補損失的部分，違約方還需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第七條不可抗力

1.定義：本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺風(fēng)等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等）。

2.責(zé)任免除：由于不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明。在不可抗力情況發(fā)生后的合理時間內(nèi)，雙方應(yīng)協(xié)商確定是否繼續(xù)履行合同或采取其他措施。受不可抗力影響的一方在履行合同過程中，可部分或全部免除責(zé)任，但需提供相應(yīng)證明。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，雙方同意將爭議提交至工程所在地的人民法院訴訟解決。

3.在訴訟過程中，除非雙方另有約定，否則合同其他條款繼續(xù)有效，雙方仍需繼續(xù)履行各自的權(quán)利義務(wù)。

4.爭議解決過程中產(chǎn)生的費用，按照法院判決或雙方協(xié)商結(jié)果承擔(dān)。

5.雙方同意，在爭議解決期間，應(yīng)保持合作態(tài)度，避免采取任何可能加劇爭議的措施。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項下的任何通知、要求或通訊，應(yīng)以書面形式送達對方指定的地址。通過郵寄方式送達的，以郵戳日期為準(zhǔn)；通過快遞方式送達的，以簽收日期為準(zhǔn)。

2.合同變更：任何一方要求變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.終止條件：在以下情況下，一方有權(quán)書面通知對方終止本合同：

（1）對方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行；

（2）對方破產(chǎn)、解散或喪失履行合同能力；

（3）雙方協(xié)商一致終止合同。

4.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)辦理合同終止手續(xù)。

第十條附則

1.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同