2024平沙鎮(zhèn)限額以下建設(shè)工程施工合同

?合同編號：__________甲方（發(fā)包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程工期：__________第二條合同價格2.1雙方確認，本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后，按照甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求。第三條付款方式及進度3.1甲方按照工程進度，分階段支付乙方工程款。具體支付方式如下：（1）合同簽訂后，支付乙方工程款__________%；（2）工程進度達到__________時，支付乙方工程款__________%；（3）工程竣工驗收合格后，支付乙方工程款__________%。3.2乙方開具符合國家法律法規(guī)規(guī)定的發(fā)票，甲方按照相關(guān)規(guī)定進行報銷。第四條工程質(zhì)量及驗收4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及甲方要求進行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。4.3工程驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付尾款。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權(quán)按照違約金條款向乙方追討違約金。5.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款違約金。5.3雙方因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)立即通知對方，并根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第六條爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。7.2雙方在合同履行過程中，應(yīng)保證信息安全，不得泄露對方商業(yè)秘密。7.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)嚴格遵守中華人民共和國法律法規(guī)，確保合同的合法性、有效性。解決辦法：雙方應(yīng)在合同中明確聲明遵守相關(guān)法律法規(guī)，并在簽訂合確認雙方已充分了解并同意遵守國家法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定。2.確保合同中的工程內(nèi)容、工程量、工程質(zhì)量標準等條款明確、具體，避免模糊不清導(dǎo)致履行困難。解決辦法：雙方應(yīng)詳細列明工程的具體要求和標準，包括但不限于設(shè)計要求、施工標準、材料要求、驗收標準等，確保合同條款的明確性和可操作性。3.注意合同中付款條款的明確性，包括付款時間、付款條件、付款方式等，以避免付款糾紛。解決辦法：合同中應(yīng)詳細規(guī)定付款的時間節(jié)點、付款條件（如工程進度、驗收合格等）、付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等），并明確未按時付款的違約責(zé)任。4.注意合同中工程進度和工期延誤的處理條款，明確工期延誤的判定標準和違約責(zé)任。解決辦法：合同中應(yīng)規(guī)定工期的計算方法和延誤的認定標準，以及工期延誤時的違約責(zé)任，包括違約金計算方式、支付時間等。5.注意合同中工程質(zhì)量保證和驗收標準的約定，確保工程質(zhì)量符合合同要求。解決辦法：合同中應(yīng)明確驗收標準和程序，包括乙方應(yīng)提交的驗收材料、驗收不合格時的整改要求和次數(shù)限制，以及驗收的時間和程序。6.注意合同中違約責(zé)任的明確性，包括違約行為、違約責(zé)任、違約金的計算和支付方式等。解決辦法：合同中應(yīng)具體列舉違約行為，并規(guī)定相應(yīng)的違約責(zé)任，明確違約金的計算方式和支付時間，以及違約糾紛的解決途徑。法律名詞及名詞解釋：1.發(fā)包方（甲方）：指委托他人完成工程建設(shè)任務(wù)的當事人，通常為項目的所有者或管理者。2.承包方（乙方）：指接受發(fā)包方委托，按照合同約定完成工程建設(shè)任務(wù)的當事人，通常為具有相應(yīng)資質(zhì)的建筑企業(yè)。3.合同總價：指雙方約定的工程完成所需支付的總金額，通常包括工程設(shè)計、施工、材料、人工等所有費用。4.工程進度：指工程從開始施工到竣工交付使用的各個階段的完成情況。5.工程質(zhì)量：指工程滿足規(guī)定要求的能力，包括結(jié)構(gòu)安全、使用功能、耐久性、外觀等各個方面。6.驗收合格：指工程經(jīng)過發(fā)包方或者其委托的第三方驗收機構(gòu)檢查，符合合同約定和國家標準的要求，可以投入使用或交付下道工序施工的狀態(tài)。7.違約金：指當合同一方未履行合同義務(wù)或者履行不符合約定的情況下，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。8.不可抗力：指合同履行過程中，因不可預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況，導(dǎo)致合同無法履行或者造成損失的情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。9.補充協(xié)議：指在主合同之外，由雙方為補充主合同的某些條款或者解決主合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題而簽訂的協(xié)議。10.有管轄權(quán)的人民法院：指根據(jù)中國法律規(guī)定，具有審理合同糾紛案件權(quán)限的人民法院。通常為合同履行地、被告住所地或者合同標的物所在地人民法院。應(yīng)用場合：補充條款：1.工程變更條款：如工程在施工過程中出現(xiàn)變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按照變更后的工程量和工程要求重新確定合同價格和工期。2.材料供應(yīng)條款：如工程所需材料由乙方提供，應(yīng)明確材料的質(zhì)量標準、供應(yīng)時間、價格等。3.安全生產(chǎn)條款：雙方應(yīng)嚴格遵守國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，確保工程安全。4.環(huán)境保護條款：雙方應(yīng)遵守國家環(huán)境保護法律、法規(guī)，確保工程施工過程中的環(huán)境保護。5.知識產(chǎn)權(quán)保護條款：雙方應(yīng)尊重并保護對方的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對方的商標、專利等。6.保密條款：雙方應(yīng)對合同內(nèi)容和履行過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。附件列