裝修工程驗(yàn)收爭(zhēng)議起訴書

裝修工程驗(yàn)收爭(zhēng)議起訴書合同目錄第一章總則1.1本合同的簽訂依據(jù)1.2合同各方的權(quán)利和義務(wù)1.3合同的生效、變更和解除第二章工程概述2.1工程概況2.2工程地點(diǎn)2.3工程預(yù)算第三章工程驗(yàn)收3.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.2驗(yàn)收程序3.3驗(yàn)收組成員3.4驗(yàn)收結(jié)果的處理第四章爭(zhēng)議解決4.1爭(zhēng)議的解決方式4.2協(xié)商解決4.3調(diào)解解決4.4仲裁解決4.5訴訟解決5.1起訴書的格式和要求5.2起訴書的內(nèi)容5.3起訴書的提交第六章證據(jù)收集和保全6.1證據(jù)的收集6.2證據(jù)的保全6.3證據(jù)的提交第七章開庭審理7.1開庭前的準(zhǔn)備7.2庭審中的權(quán)利和義務(wù)7.3庭審筆錄第八章判決和執(zhí)行8.1判決的作出8.2判決的送達(dá)8.3判決的執(zhí)行第九章合同解除和終止9.1合同解除的條件9.2合同終止的條件9.3解除和終止后的處理第十章違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.2違約責(zé)任的形式10.3違約責(zé)任的免除第十一章爭(zhēng)議解決費(fèi)用11.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用的承擔(dān)11.2費(fèi)用支付的程序第十二章合同的生效、變更和解除12.1合同的生效條件12.2合同的變更12.3合同的解除第十三章其他約定13.1保密條款13.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)13.3不可抗力第十四章附則14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的修訂14.3合同的簽訂日期和地點(diǎn)合同編號(hào)：RM202356第一章總則1.1本合同的簽訂依據(jù)1.1.1依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，簽訂本合同。1.2合同各方的權(quán)利和義務(wù)1.2.1甲方（裝修工程發(fā)包方）的權(quán)利和義務(wù)1.2.2乙方（裝修工程承包方）的權(quán)利和義務(wù)1.3合同的生效、變更和解除1.3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。1.3.2合同的變更1.3.3合同的解除第二章工程概述2.1工程概況2.1.1工程名稱：____________________2.1.2工程內(nèi)容：____________________2.1.3工程面積：____________________2.2工程地點(diǎn)2.2.1工程位于：____________________2.3工程預(yù)算2.3.1工程預(yù)算金額：____________________第三章工程驗(yàn)收3.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.1.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.2驗(yàn)收程序3.2.1工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。3.2.2甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后七個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。3.3驗(yàn)收組成員3.3.1驗(yàn)收組由甲方、乙方代表及第三方專業(yè)驗(yàn)收人員組成。3.4驗(yàn)收結(jié)果的處理3.4.1驗(yàn)收合格的，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并按照合同約定支付工程款。3.4.2驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照驗(yàn)收意見整改，并重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。第四章爭(zhēng)議解決4.1爭(zhēng)議的解決方式4.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。4.2協(xié)商解決4.2.1協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.3調(diào)解解決4.3.1雙方可向合同簽訂地調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。4.4仲裁解決4.4.1雙方可向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。4.5訴訟解決4.5.1任何一方對(duì)仲裁裁決不服的，可在收到裁決書之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟。5.1起訴書的格式和要求5.1.1起訴書應(yīng)包括當(dāng)事人基本情況、訴訟請(qǐng)求、事實(shí)和理由等。5.2起訴書的內(nèi)容5.2.1起訴書應(yīng)詳細(xì)陳述合同爭(zhēng)議的起因、經(jīng)過和主張。5.3起訴書的提交5.3.1起訴書應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院。第六章證據(jù)收集和保全6.1證據(jù)的收集6.1.1雙方應(yīng)積極收集與爭(zhēng)議有關(guān)的證據(jù)。6.2證據(jù)的保全6.2.1必要時(shí)，雙方可向人民法院申請(qǐng)證據(jù)保全。6.3證據(jù)的提交6.3.1開庭審理前，雙方應(yīng)按照法院要求提交證據(jù)。第八章判決和執(zhí)行8.1判決的作出8.1.1人民法院應(yīng)在收到起訴書之日起三個(gè)月內(nèi)作出判決。8.2判決的送達(dá)8.2.1判決書應(yīng)送達(dá)雙方當(dāng)事人。8.3判決的執(zhí)行8.3.1判決生效后，當(dāng)事人應(yīng)按照判決履行義務(wù)。第九章合同解除和終止9.1合同解除的條件9.1.1合同解除應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定。9.2合同終止的條件9.2.1合同終止應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定。9.3解除和終止后的處理9.3.1解除或終止合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)。第十章違約責(zé)任10.1違約行為的認(rèn)定10.1.1違約行為應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)合同法》的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。10.2違約責(zé)任的形式10.2.1違約責(zé)任的形式包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、支付違約金等。10.3違約責(zé)任的免除10.3.1不可抗力可能導(dǎo)致違約責(zé)任的免除。第十一章爭(zhēng)議解決費(fèi)用11.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用的承擔(dān)11.1.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用按照實(shí)際情況承擔(dān)。11.2費(fèi)用支付的程序11.2.1費(fèi)用支付應(yīng)按照合同約定或法院判決執(zhí)行。第十二章其他約定12.1保密條款12.1.1雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露。12.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)12.2.1雙方應(yīng)尊重對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對(duì)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。12.3不可抗力12.3.1不可抗力事件應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定處理。第十三章附則13.1合同的解釋權(quán)13.1.1本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。13.2合同的修訂13.2.1合同修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。13.3合同的簽訂日期和地點(diǎn)13.3.1本合同簽訂日期為：____年__月__日，簽訂地點(diǎn)為：____（具體地點(diǎn)）。第十四章合同附件14.1附件一：裝修工程合同協(xié)議書14.2附件二：裝修工程設(shè)計(jì)方案14.3附件三：裝修工程預(yù)算書14.4附件四：裝修工程進(jìn)度計(jì)劃14.5附件五：裝修工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告甲方（裝修工程發(fā)包方）：_________________________授權(quán)代表：__________________日期：_____________________乙方（裝修工程承包方）：_________________________授權(quán)代表：__________________日期：_____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附件一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說明15.1甲方變更權(quán)15.1.1甲方在不影響乙方正常施工的情況下，有權(quán)根據(jù)自身需求對(duì)裝修工程進(jìn)行變更。15.1.2甲方變更裝修工程時(shí)，應(yīng)提前書面通知乙方，并說明變更原因及變更內(nèi)容。15.1.3甲方變更導(dǎo)致乙方施工成本增加或工期延誤的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)追加合同價(jià)款和（或）延長(zhǎng)工期。15.2甲方監(jiān)督權(quán)15.2.1甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度符合合同約定。15.2.2甲方發(fā)現(xiàn)乙方施工不符合合同約定的，有權(quán)要求乙方立即整改。15.2.3甲方監(jiān)督過程中，如需停工或變更施工方案，應(yīng)提前書面通知乙方。15.3甲方索賠權(quán)15.3.1甲方因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格、工期延誤等損失的，有權(quán)向乙方提出索賠。15.3.2甲方索賠時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)，證明損失的發(fā)生和金額。15.3.3甲方索賠金額的計(jì)算和支付，按照合同約定或法院判決執(zhí)行。附件二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說明16.1乙方交底權(quán)16.1.1乙方有權(quán)要求甲方提供裝修工程的設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范等相關(guān)資料，以便乙方制定施工方案和報(bào)價(jià)。16.1.2乙方應(yīng)向甲方詳細(xì)說明施工方案、施工進(jìn)度和施工成本，確保甲方了解工程實(shí)際情況。16.1.3乙方在施工過程中，如需調(diào)整施工方案或延長(zhǎng)工期，應(yīng)提前書面通知甲方。16.2乙方質(zhì)量保證權(quán)16.2.1乙方應(yīng)保證裝修工程的質(zhì)量，符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。16.2.2乙方對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題和質(zhì)量隱患，應(yīng)自行承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。16.2.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)按照驗(yàn)收意見整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用。16.3乙方索賠權(quán)16.3.1乙方因甲方原因造成工程質(zhì)量不合格、工期延誤等損失的，有權(quán)向甲方提出索賠。16.3.2乙方索賠時(shí)，應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)，證明損失的發(fā)生和金額。16.3.3乙方索賠金額的計(jì)算和支付，按照合同約定或法院判決執(zhí)行。附件三：第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說明17.1第三方中介的職責(zé)17.1.1第三方中介應(yīng)公正、公平地協(xié)調(diào)甲方和乙方的權(quán)益，確保合同的順利履行。17.1.2第三方中介有權(quán)對(duì)甲方和乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督，提出改進(jìn)建議。17.1.3第三方中介應(yīng)協(xié)助甲方和乙方解決合同履行過程中的爭(zhēng)議和問題。17.2第三方中介的收費(fèi)17.2.1第三方中介的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先書面約定，并在合同中明確。17.2.2第三方中介的費(fèi)用支付方式及時(shí)間，按照合同約定執(zhí)行。17.2.3第三方中介的服務(wù)質(zhì)量不符合合同約定的，甲方和乙方有權(quán)要求第三方中介退還部分或全部服務(wù)費(fèi)用。17.3第三方中介的解除權(quán)17.3.1在合同履行過程中，如第三方中介嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊或有其他違反合同約定的行為，甲方和乙方均有權(quán)解除合同。17.3.2解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項(xiàng)，并支付第三方中介的違約金，如無約定則按實(shí)際損失賠償。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：裝修工程合同協(xié)議書2.附件二：裝修工程設(shè)計(jì)方案3.附件三：裝修工程預(yù)算書4.附件四：裝修工程進(jìn)度計(jì)劃5.附件五：裝修工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6.附件六：裝修工程變更協(xié)議7.附件七：裝修工程施工方案8.附件八：裝修工程質(zhì)量保證書9.附件九：裝修工程保修條款10.附件十：裝修工程索賠申請(qǐng)表二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為1.1不按約定時(shí)間支付工程款1.2不按約定提供施工場(chǎng)地和條件1.3未按約定時(shí)間完成驗(yàn)收1.4其他違反合同約定的行為2.乙方違約行為2.1工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)2.2工期延誤2.3未按約定提供施工資料和圖紙2.4其他違反合同約定的行為3.第三方中介違約行為3.1不履行協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)3.2違反公平、公正原則3.3其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國(guó)合同法》，是調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。3.違約金：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的金錢責(zé)任。4.工期延誤：指工程實(shí)際完成時(shí)間超過合同約定的完成時(shí)間。5.裝修工程：指對(duì)建筑物內(nèi)部進(jìn)行裝飾、裝修的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方拖延支付工程款解決辦法：乙方可以催告甲方支付，逾期支付的，甲方應(yīng)支付違約金。2.問題：乙方工程質(zhì)量不符合約定解決辦法：甲方可以要求乙方整改，必要時(shí)可以委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。3.問題：工