2024年版硬化地面施工承攬協(xié)議版

2024年版硬化地面施工承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語解釋1.1硬化地面1.2施工承攬1.3協(xié)議第二條雙方主體2.1承攬方2.2委托方第三條工程概況3.1工程地點3.2工程規(guī)模3.3工程預(yù)算第四條施工方案與要求4.1施工方案4.2施工工藝4.3施工質(zhì)量標準第五條施工進度5.1施工時間表5.2關(guān)鍵節(jié)點5.3延期條款第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備使用第七條合同價格與支付7.1合同總價7.2付款條件7.3進度付款第八條合同的履行與驗收8.1施工過程中的協(xié)調(diào)8.2工程驗收8.3竣工資料第九條違約責任9.1承攬方違約9.2委托方違約第十條爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解10.3法律途徑第十一條合同的變更與解除11.1合同變更11.2合同解除第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四條其他條款14.1法律適用14.2合同效力14.3附件說明第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1硬化地面：指通過特定的施工工藝，在原有地面上鋪設(shè)一層堅硬的覆蓋層，以提高地面的耐磨性、抗壓性和防水等性能。1.2施工承攬：指承攬方按照委托方的要求，進行硬化地面施工的行為。1.3協(xié)議：指本合同雙方關(guān)于硬化地面施工承攬的約定。第二條雙方主體2.1承攬方：指具有硬化地面施工資質(zhì)和經(jīng)驗，并承擔硬化地面施工義務(wù)的一方。2.2委托方：指委托承攬方進行硬化地面施工，并支付合同價款的一方。第三條工程概況3.1工程地點：指委托方提供的硬化地面施工的具體地點。3.2工程規(guī)模：指硬化地面施工的面積、厚度、材料等具體要求。3.3工程預(yù)算：指委托方根據(jù)工程規(guī)模和市場行情，確定的硬化地面施工的預(yù)算金額。第四條施工方案與要求4.1施工方案：承攬方應(yīng)根據(jù)工程概況，制定詳細的施工方案，包括施工工藝、施工步驟、施工周期等。4.2施工工藝：承攬方應(yīng)采用成熟、穩(wěn)定的硬化地面施工工藝，確保施工質(zhì)量。4.3施工質(zhì)量標準：硬化地面施工質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，如《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB502092010）等。第五條施工進度5.1施工時間表：承攬方應(yīng)按照合同約定，制定詳細的施工時間表，并提交給委托方。5.2關(guān)鍵節(jié)點：施工過程中，承攬方應(yīng)確保關(guān)鍵節(jié)點（如基層處理、面層施工、驗收等）按期完成。5.3延期條款：如因不可抗力等原因?qū)е率┕みM度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商確定延期時間和責任。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：委托方應(yīng)按照合同約定，負責提供施工所需的材料，并確保材料質(zhì)量符合要求。6.2設(shè)備使用：承攬方應(yīng)使用符合施工要求的設(shè)備，確保施工順利進行。第七條合同價格與支付7.1合同總價：本合同總價根據(jù)工程規(guī)模、施工方案、材料費用等因素確定，具體金額見合同附件。7.2付款條件：委托方應(yīng)在合同約定的付款節(jié)點，按照完成工程量的比例支付合同價款。7.3進度付款：承攬方應(yīng)按照施工進度，向委托方提交進度付款申請，并提供相應(yīng)的施工進度證明。第八條合同的履行與驗收8.2工程驗收：施工完成后，委托方應(yīng)組織驗收，承攬方應(yīng)按照合同約定提供相關(guān)資料，配合驗收。8.3竣工資料：承攬方應(yīng)按照合同約定，提供完整的竣工資料，包括施工圖紙、施工記錄、材料合格證等。第九條違約責任9.1承攬方違約：如承攬方未按合同約定完成施工，應(yīng)承擔違約責任，具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2委托方違約：如委托方未按合同約定支付價款，應(yīng)承擔違約責任，具體包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。10.2調(diào)解：如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。10.3法律途徑：如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更：雙方同意，合同的變更需書面簽署，并經(jīng)雙方確認。11.2合同解除：除非合同約定或雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面解除合同。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。12.2保密期限：雙方應(yīng)對保密內(nèi)容予以保密，直至合同解除或履行完畢。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。13.2不可抗力后果：雙方應(yīng)盡力減少不可抗力事件的影響，并按照合同約定分擔由此產(chǎn)生的后果。第十四條其他條款14.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。14.2合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的履行完畢之日終止。14.3附件說明：本合同附件包括合同圖紙、技術(shù)參數(shù)、材料品牌等詳細信息。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：硬化地面施工方案詳細描述施工工藝、施工步驟、施工周期等內(nèi)容。附件二：硬化地面施工圖紙包括施工區(qū)域布局、材料鋪設(shè)示意圖等。附件三：材料合格證書證明所使用材料的質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范。附件四：施工設(shè)備清單詳細列出施工過程中使用的設(shè)備型號、數(shù)量、性能等。附件五：施工進度計劃明確施工時間表、關(guān)鍵節(jié)點及進度付款申請。附件六：工程驗收標準詳細說明硬化地面施工質(zhì)量驗收的標準和要求。附件七：保密協(xié)議包括雙方在合同履行過程中應(yīng)保密的信息及保密期限等。附件八：不可抗力事件證明如自然災(zāi)害、社會事件等不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀事件的相關(guān)證明文件。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未按合同約定完成施工。2.委托方未按合同約定支付價款。3.雙方未履行合同約定的保密義務(wù)。4.雙方未按照合同約定履行協(xié)調(diào)、驗收等義務(wù)。責任認定標準：1.承攬方未按合同約定完成施工的，應(yīng)承擔違約金、賠償損失等責任。2.委托方未按合同約定支付價款的，應(yīng)承擔違約金、賠償損失等責任。3.雙方未履行保密義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)違約程度承擔相應(yīng)的賠償責任。4.雙方未履行協(xié)調(diào)、驗收等義務(wù)的，應(yīng)根據(jù)違約程度承擔相應(yīng)的賠償責任。示例說明：1.若承攬方未能按照合同約定的工期完成施工，導致工程延期，則承攬方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并賠償因此給委托方造成的損失。2.若委托方未能按照合同約定的付款節(jié)點支付價款，導致施工進度受到影響，則委托方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并賠償因此給承攬方造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.硬化地面：指通過特定的施工工藝，在原有地面上鋪設(shè)一層堅硬的覆蓋層，以提高地面的耐磨性、抗壓性和防水等性能。2.施工承攬：指承攬方按照委托方的要求，進行硬化地面施工的行為。3.合同：指本合同雙方關(guān)于硬化地面施工承攬的約定。4.不可抗力：指不能預(yù)見、