建筑施工承攬協(xié)議格式2024版

建筑施工承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式2024版A版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1承攬人1.2委托人1.3工程1.4施工期1.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.6工程量清單1.7工程變更1.8材料1.9設(shè)備1.10工程款1.11違約金1.12工期延誤1.13保險1.14爭端解決2.工程范圍與要求2.1工程范圍2.2工程要求2.3工程設(shè)計2.4施工方案2.5工程驗收3.合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式3.4進(jìn)度付款3.5最終付款3.6價格爭議4.工期與進(jìn)度4.1施工計劃4.2工期保證4.3進(jìn)度報告4.4工期延誤后果5.材料與設(shè)備5.1材料供應(yīng)5.2設(shè)備供應(yīng)5.3材料質(zhì)量5.4設(shè)備質(zhì)量5.5材料設(shè)備驗收6.質(zhì)量控制與保修6.1質(zhì)量控制6.2質(zhì)量驗收6.3保修責(zé)任6.4保修期限7.安全生產(chǎn)與環(huán)保7.1安全生產(chǎn)7.2環(huán)保要求7.3安全事故處理8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2變更程序8.3解除條件8.4解除程序9.違約責(zé)任9.1承攬人違約9.2委托人違約9.3違約后果10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決10.4法律途徑11.合同的生效、終止與解除11.1合同生效11.2合同終止11.3合同解除12.一般規(guī)定12.1合同的履行12.2文件的保管12.3通知12.4合同的轉(zhuǎn)讓12.5分包13.附錄13.1工程量清單13.2施工圖紙13.3技術(shù)規(guī)范13.4材料設(shè)備清單14.合同的簽署與備案14.1簽署程序14.2備案程序14.3合同副本第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1承攬人承攬人是指與委托人簽訂本合同，承擔(dān)本合同工程的設(shè)計、采購、施工、竣工、保修等義務(wù)的自然人、法人或其他組織。1.2委托人委托人是指與承攬人簽訂本合同，并支付合同價款的自然人、法人或其他組織。1.3工程工程是指本合同約定的，由承攬人按照合同約定進(jìn)行設(shè)計、采購、施工、竣工、保修的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施。1.4施工期施工期是指本合同約定的，承攬人完成本合同工程設(shè)計和施工的期限。1.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指本合同約定的，工程應(yīng)達(dá)到的設(shè)計、施工、材料和設(shè)備等技術(shù)要求。1.6工程量清單工程量清單是指本合同附件中列明的，包含工程各項工程量及其價格的清單。1.7工程變更工程變更是指在合同履行過程中，因委托人需求變化或不可抗力等原因，對原合同約定的工程內(nèi)容、工程量、工程周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行修改的行為。1.8材料材料是指本合同約定的，用于工程建設(shè)的各種建筑材料、建筑構(gòu)件和設(shè)備。1.9設(shè)備設(shè)備是指本合同約定的，用于工程建設(shè)的各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和其他設(shè)備。1.10工程款工程款是指承攬人按照合同約定完成工程后，委托人應(yīng)支付的合同價款。1.11違約金違約金是指一方違反本合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。1.12工期延誤工期延誤是指承攬人未按照合同約定的施工期完成工程，導(dǎo)致工程延期交付的行為。1.13保險保險是指承攬人為本合同工程購買的一切意外傷害保險、建筑工程一切險等。1.14爭端解決爭端解決是指本合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或法律途徑等方式予以解決。第八條工程范圍與要求8.1工程范圍工程范圍包括本合同約定的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的設(shè)計、采購、施工、竣工、保修等工作。8.2工程要求工程要求包括本合同約定的工程的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等。8.3工程設(shè)計工程設(shè)計應(yīng)按照本合同約定的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計內(nèi)容、設(shè)計周期等進(jìn)行。承攬人應(yīng)向委托人提交完整的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的正確性、合理性和可行性。8.4施工方案施工方案應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件和工程要求制定，包括施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度計劃、施工工藝、施工安全措施等。承攬人應(yīng)向委托人提交施工方案，并按照施工方案進(jìn)行施工。8.5工程驗收工程驗收應(yīng)按照本合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收程序進(jìn)行。委托人有權(quán)對工程進(jìn)行驗收，并提出驗收意見。承攬人應(yīng)按照驗收意見進(jìn)行整改，直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出工程所需的各項工程量及其價格。包括工程項目的名稱、數(shù)量、單位、單價和總價等。附件二：施工圖紙?zhí)峁┕こ痰脑敿?xì)施工圖紙，包括建筑物的平面圖、立面圖、剖面圖、細(xì)部圖等，以指導(dǎo)施工。附件三：技術(shù)規(guī)范詳細(xì)列出工程所需遵循的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括材料、設(shè)備、施工工藝等方面的要求。附件四：材料設(shè)備清單列出工程所需的各種材料和設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，以及供應(yīng)商的相關(guān)信息。附件五：合同補(bǔ)充協(xié)議對合同中未涉及的具體事項進(jìn)行補(bǔ)充和明確，包括特殊工藝要求、特定工程要求等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬人未能按照合同約定的期限完成工程，構(gòu)成工期延誤。2.承攬人未能按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，構(gòu)成質(zhì)量不合格。3.承攬人未能按照合同約定的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計工作，構(gòu)成設(shè)計違約。4.委托人未能按照合同約定的期限支付工程款，構(gòu)成付款違約。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：每延誤一天，承攬人應(yīng)支付合同總價款的千分之一作為違約金。2.質(zhì)量不合格：工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，委托人有權(quán)要求承攬人進(jìn)行整改，并支付相應(yīng)的違約金。3.設(shè)計違約：設(shè)計文件存在重大缺陷或錯誤，導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，承攬人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的整改責(zé)任和違約金。4.付款違約：委托人未能按時支付工程款，應(yīng)支付相應(yīng)的違約金，并承擔(dān)因此給承攬人造成的損失。示例說明：如果承攬人未能在合同約定的施工期內(nèi)完成工程，導(dǎo)致工期延誤，根據(jù)合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)，承攬人應(yīng)支付相應(yīng)的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指建筑施工承攬協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)格式2024版A版，由承攬人和委托人簽訂的具有法律效力的文件。2.承攬人：承攬人是指與委托人簽訂本合同，承擔(dān)本合同工程的設(shè)計、采購、施工、竣工、保修等義務(wù)的自然人、法人或其他組織。3.委托人：委托人是指與承攬人簽訂本合同，并支付合同價款的自然人、法人或其他組織。4.工程：工程是指本合同約定的，由承攬人按照合同約定進(jìn)行設(shè)計、采購、施工、竣工、保修的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施。5.施工期：施工期是指本合同約定的，承攬人完成本合同工程設(shè)計和施工的期限。6.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指本合同約定的，工程應(yīng)達(dá)到的設(shè)計、施工、材料和設(shè)備等技術(shù)要求。7.工程量清單：工程量清單是指本合同附件中列明的，包含工程各項工程量及其價格的清單。8.工程變更：工程變更是指在合同履行過程中，因委托人需求變化或不可抗力等原因，對原合同約定的工程內(nèi)容、工程量、工程周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行修改的行為。9.材料：材料是指本合同約定的，用于工程建設(shè)的各種建筑材料、建筑構(gòu)件和設(shè)備。10.設(shè)備：設(shè)備是指本合同約定的，用于工程建設(shè)的各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和其他設(shè)備。11.工程款：工程款是指承攬人按照合同約定完成工程后，委托人應(yīng)支付的合同價款。12.違約金：違約金是指一方違反本合同約定，應(yīng)