古建廟宇承攬合同模板

古建廟宇承攬合同模板合同編號：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國文物保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方古建廟宇的修繕、保護工程承攬事宜，達成如下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容

1.1乙方承擔甲方古建廟宇的修繕、保護工程的設計、材料采購、施工、驗收等一切相關工作。

1.2工程范圍包括但不限于：古建筑本體維修、古建筑彩繪、古建筑木作、古建筑磚雕、古建筑石作、古建筑結(jié)構安全檢測、古建筑保護規(guī)劃等。

二、工程質(zhì)量

2.1乙方應按照《古建筑保護工程質(zhì)量驗收標準》進行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標準。

2.2乙方應嚴格按照甲乙雙方確認的設計圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行施工。

2.3乙方應保證所使用的材料符合國家相關標準及文物保護要求。

三、工程進度

3.1乙方應按照甲乙雙方確認的工程進度計劃進行施工，確保工程按時完成。

3.2乙方應提前一個月向甲方提交工程進度報告，如有工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

四、工程費用

4.1乙方向甲方提供的工程設計、施工、材料等費用，雙方協(xié)商確定為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。

4.2乙方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向甲方提交工程預算明細，經(jīng)甲方確認后進行施工。

4.3工程款項的支付方式、支付時間及支付比例，甲乙雙方協(xié)商確定為：__________。

五、文物保護

5.1乙方在施工過程中應嚴格遵守《中華人民共和國文物保護法》及相關法律法規(guī)，確保文物安全。

5.2乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的文物、古跡、植被等，防止破壞。

5.3乙方應在施工前向文物管理部門辦理相關手續(xù)，并接受監(jiān)督管理。

六、違約責任

6.1乙方如違反合同約定，導致工程質(zhì)量、進度、文物保護等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的違約責任。

6.2甲方如違反合同約定，導致工程款項支付不及時，應支付乙方違約金，違約金計算方式為：__________。

七、爭議解決

7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自工程驗收合格之日起終止。

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.古建筑保護工程設計圖紙

2.工程預算明細表

3.工程進度計劃

4.乙方資質(zhì)證明文件

5.相關法律法規(guī)及技術規(guī)范

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監(jiān)理方）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國文物保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方古建廟宇的修繕、保護工程承攬事宜，達成如下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容

1.1乙方承擔甲方古建廟宇的修繕、保護工程的設計、材料采購、施工、驗收等一切相關工作。

1.2工程范圍包括但不限于：古建筑本體維修、古建筑彩繪、古建筑木作、古建筑磚雕、古建筑石作、古建筑結(jié)構安全檢測、古建筑保護規(guī)劃等。

二、第三方監(jiān)理職責

2.1第三方作為監(jiān)理方，負責對乙方的設計、施工等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度、文物保護等方面的合規(guī)性。

2.2監(jiān)理方應按照甲乙雙方確認的設計圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行監(jiān)理，對不符合要求的工程，有權要求乙方立即整改。

2.3監(jiān)理方應定期向甲方提交工程進度報告和質(zhì)量檢測報告，對工程過程中的問題提出建議和解決方案。

三、甲方權益保障

3.1乙方應保證所使用的材料符合國家相關標準及文物保護要求，否則甲方有權要求乙方立即更換不符合標準的材料。

3.2乙方應嚴格按照甲乙雙方確認的工程進度計劃進行施工，如有工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

3.3甲方有權對施工現(xiàn)場進行不定期檢查，乙方應予以配合。

四、乙方違約及限制條款

4.1乙方如違反合同約定，導致工程質(zhì)量、進度、文物保護等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的違約責任。

4.2乙方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向甲方提交工程預算明細，經(jīng)甲方確認后進行施工。

4.3乙方在施工過程中，如有違反法律法規(guī)、損害甲方利益的行為，甲方有權要求乙方立即停止施工，并承擔相應法律責任。

五、工程費用及支付方式

5.1乙方向甲方提供的工程設計、施工、材料等費用，雙方協(xié)商確定為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。

5.2甲方應在乙方提交工程預算明細并經(jīng)確認后七個工作日內(nèi)，向乙方支付預算金額的50%作為預付款。

5.3工程款項的支付方式、支付時間及支付比例，甲乙雙方協(xié)商確定為：__________。

六、文物保護及責任分配

6.1乙方在施工過程中應嚴格遵守《中華人民共和國文物保護法》及相關法律法規(guī)，確保文物安全。

6.2乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的文物、古跡、植被等，防止破壞。

6.3如有文物損毀或丟失，乙方應承擔全部賠償責任。

七、爭議解決

7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方監(jiān)理方執(zhí)一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自工程驗收合格之日起終止。

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監(jiān)理方）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.古建筑保護工程設計圖紙

2.工程預算明細表

3.工程進度計劃

4.乙方資質(zhì)證明文件

5.相關法律法規(guī)及技術規(guī)范

第三方介入的意義和目的：

第三方監(jiān)理的介入，旨在確保古建廟宇修繕、保護工程的質(zhì)量和進度，同時保障甲方的合法權益。第三方監(jiān)理作為獨立于甲乙雙方的監(jiān)督機構，具有專業(yè)知識和經(jīng)驗，能夠?qū)σ曳降氖┕み^程進行全程監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度、文物保護等方面的合規(guī)性。通過第三方的介入，甲方可以更好地行使自己的權利，保障工程質(zhì)量和進度，同時降低合同履行過程中的風險。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為古建廟宇的委托方，有權對工程質(zhì)量和進度進行監(jiān)督和控制。通過在合同中明確甲方的權益保障和違約責任，可以確保乙方按照甲乙雙方確認的設計圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行施工，保障工程質(zhì)量和進度。同時，甲方為主導的意義在于確保古建廟宇修繕、保護工程的順利進行，保護國家文物不受損害，傳承和弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（質(zhì)量檢測方）：__________

鑒于甲方擁有位于__________的古建廟宇，擬對該廟宇進行修繕、保護，乙方具備相關的設計、施工能力，雙方同意就古建廟宇修繕、保護工程達成如下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容

1.1乙方承擔甲方古建廟宇的修繕、保護工程的設計、材料采購、施工、驗收等一切相關工作。

1.2工程范圍包括但不限于：古建筑本體維修、古建筑彩繪、古建筑木作、古建筑磚雕、古建筑石作、古建筑結(jié)構安全檢測、古建筑保護規(guī)劃等。

二、質(zhì)量檢測方職責

2.1第三方作為質(zhì)量檢測方，負責對乙方的設計、施工等環(huán)節(jié)進行全程質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量符合國家標準。

2.2質(zhì)量檢測方應按照甲乙雙方確認的設計圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行檢測，對不符合要求的工程，有權要求乙方立即整改。

2.3質(zhì)量檢測方應定期向甲方提交工程質(zhì)量檢測報告，對工程過程中的質(zhì)量問題提出建議和解決方案。

三、乙方權益保障

3.1甲方應保證所提供的工程設計圖紙、施工方案等技術資料的合法性、準確性，否則乙方有權要求甲方立即更正不符合要求的資料。

3.2甲方應按照雙方確認的工程進度計劃進行施工，如有工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。

3.3乙方有權對施工現(xiàn)場進行不定期檢查，甲方應予以配合。

四、甲方違約及限制條款

4.1甲方如違反合同約定，導致工程質(zhì)量、進度、文物保護等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的違約責任。

4.2甲方應在合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付工程預算明細并確認。

4.3甲方在施工過程中，如有違反法律法規(guī)、損害乙方利益的行為，乙方有權要求甲方立即停止施工，并承擔相應法律責任。

五、工程費用及支付方式

5.1乙方向甲方提供的工程設計、施工、材料等費用，雙方協(xié)商確定為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。

5.2甲方應在乙方提交工程預算明細并經(jīng)確認后七個工作日內(nèi)，向乙方支付預算金額的50%作為預付款。

5.3工程款項的支付方式、支付時間及支付比例，甲乙雙方協(xié)商確定為：__________。

六、文物保護及責任分配

6.1乙方在施工過程中應嚴格遵守《中華人民共和國文物保護法》及相關法律法規(guī)，確保文物安全。

6.2乙方應妥善保護施工現(xiàn)場的文物、古跡、植被等，防止破壞。

6.3如有文物損毀或丟失，乙方應承擔全部賠償責任。

七、爭議解決

7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，質(zhì)量檢測方執(zhí)一份。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自工程驗收合格之日起終止。

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（質(zhì)量檢測方）：__________

簽訂日期：__________

附件：

1.古建筑保護工程設計圖紙

2.工程預算明細表

3.工程進度計劃

4.乙方資質(zhì)證明文件

5.相關法律法規(guī)及技術規(guī)范

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為古建廟宇修繕、保護工程的承攬方，具備相關的設計、施工能力，有權對工程質(zhì)量和進度進行監(jiān)督和控制。通過在合同中明確乙方的權益保障和違約責任，可以確保甲方按照雙方確認的設計圖紙、施工方案和技術規(guī)范進行施工，保障工程質(zhì)量和