2024版灰土工程承攬協(xié)議細(xì)則版

2024最新版灰土工程承攬協(xié)議細(xì)則版A版本合同目錄一覽1.合同綜述1.1合同主體1.2合同目的1.3合同范圍2.灰土工程描述2.1工程地點(diǎn)2.2工程規(guī)模2.3工程內(nèi)容3.合同價(jià)格3.1工程總價(jià)3.2支付方式3.3價(jià)格調(diào)整4.工程進(jìn)度與時(shí)間表4.1工程啟動(dòng)時(shí)間4.2各階段完成時(shí)間4.3延期條款5.承攬方義務(wù)與責(zé)任5.1工程質(zhì)量5.2施工安全5.3材料與設(shè)備6.委托方義務(wù)與責(zé)任6.1支付款項(xiàng)6.2工程配合6.3不可抗力7.違約責(zé)任7.1承攬方違約7.2委托方違約8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解程序8.3法律途徑9.合同的變更與終止9.1合同變更條件9.2合同終止條件10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款11.合同的生效與終止日期11.1合同生效日期11.2合同終止日期12.附加條款12.1技術(shù)規(guī)范12.2施工圖紙12.3其他技術(shù)文件13.合同的附件13.1工程量清單13.2材料設(shè)備清單13.3其他重要文件14.合同的簽字蓋章頁14.1承攬方簽字蓋章14.2委托方簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條合同綜述1.1合同主體1.1.1承攬方：指具有一定資質(zhì)和能力，承擔(dān)本合同規(guī)定范圍內(nèi)灰土工程施工任務(wù)的法人或其他組織。1.1.2委托方：指在本合同中承擔(dān)工程發(fā)包任務(wù)的法人或其他組織。1.2合同目的本合同旨在明確承攬方和委托方之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，雙方共同完成灰土工程。1.3合同范圍本合同范圍包括：工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、保修等全過程的相關(guān)工作。第二條灰土工程描述2.1工程地點(diǎn)本工程位于：（具體地址），工程范圍內(nèi)的土地需進(jìn)行灰土處理。2.2工程規(guī)模本工程總面積為：（平方米），工程內(nèi)容包括但不限于：土地平整、灰土鋪設(shè)、排水設(shè)施等。2.3工程內(nèi)容2.3.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等任務(wù)。2.3.2承攬方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝和進(jìn)度要求，完成工程。第三條合同價(jià)格3.1工程總價(jià)本工程合同總價(jià)為：（大寫金額），人民幣（小寫金額）。3.2支付方式3.2.1委托方按照工程進(jìn)度，分階段支付工程款項(xiàng)。3.2.2每階段工程款項(xiàng)的支付比例為：（百分比）。3.3價(jià)格調(diào)整3.3.1合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程成本變動(dòng)，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。3.3.2價(jià)格調(diào)整的具體事項(xiàng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并報(bào)相關(guān)部門備案。第四條工程進(jìn)度與時(shí)間表4.1工程啟動(dòng)時(shí)間本工程自：（日期）起正式開工。4.2各階段完成時(shí)間4.2.1工程設(shè)計(jì)階段：（完成時(shí)間）4.2.2工程施工階段：（完成時(shí)間）4.2.3工程驗(yàn)收階段：（完成時(shí)間）4.3延期條款4.3.1如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照延期天數(shù)向委托方支付違約金。4.3.2如因不可抗力等原因?qū)е鹿こ萄悠冢p方應(yīng)協(xié)商解決。第五條承攬方義務(wù)與責(zé)任5.1工程質(zhì)量5.1.1承攬方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.1.2承攬方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量問題的修復(fù)和整改責(zé)任。5.2施工安全5.2.1承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工安全。5.2.2承攬方應(yīng)承擔(dān)施工安全事故的責(zé)任。5.3材料與設(shè)備5.3.1承攬方應(yīng)按照合同約定的材料和設(shè)備要求，采購(gòu)、運(yùn)輸、保管工程所需材料和設(shè)備。5.3.2承攬方應(yīng)對(duì)所供材料和設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第六條委托方義務(wù)與責(zé)任6.1支付款項(xiàng)委托方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和比例，向承攬方支付工程款項(xiàng)。6.2工程配合6.2.1委托方應(yīng)提供工程所需的施工場(chǎng)地、水電等基礎(chǔ)設(shè)施。6.2.2委托方應(yīng)協(xié)助承攬方辦理相關(guān)施工手續(xù)。6.3不可抗力6.3.1雙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同的，應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取措施減少損失。6.3.2不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)工程施工。第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.1.1承攬方未按照合同約定完成工程，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金為合同總價(jià)的：（百分比）。8.1.2承攬方未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)和整改責(zé)任，并支付違約金。8.1.3承攬方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程，應(yīng)按照延期天數(shù)向委托方支付違約金。8.2委托方違約8.2.1委托方未按照合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的：（百分比）。8.2.2委托方未按照合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期或停工，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。9.2調(diào)解程序如協(xié)商不成，雙方可向工程所在地的建設(shè)行政主管部門申請(qǐng)調(diào)解。9.3法律途徑如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的變更與終止10.1合同變更條件合同履行過程中，如雙方同意變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并報(bào)相關(guān)部門備案。10.2合同終止條件合同終止條件如下：10.2.1工程驗(yàn)收合格，雙方簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。10.2.2雙方協(xié)商一致解除合同。10.2.3合同約定的其他終止條件。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。11.2保密期限雙方應(yīng)對(duì)保密內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為：（年）。11.3違約保密條款如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十二條合同的生效與終止日期12.1合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止日期本合同終止日期為：（日期）。第十三條附加條款13.1技術(shù)規(guī)范本合同所涉及的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及要求，詳見附件。13.2施工圖紙本合同所涉及的施工圖紙，詳見附件。13.3其他技術(shù)文件本合同所涉及的其他技術(shù)文件，詳見附件。第十四條合同的簽字蓋章頁本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后具有同等法律效力。承攬方（蓋章）：委托方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細(xì)列出本合同涉及的工程量，包括土方開挖、土方回填、灰土鋪設(shè)等項(xiàng)目的數(shù)量和單位工程造價(jià)。附件二：材料設(shè)備清單詳細(xì)列出本合同涉及的材料和設(shè)備，包括品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供應(yīng)商等信息。附件三：施工圖紙包括工程的整體布局、施工細(xì)節(jié)、施工順序等內(nèi)容的圖紙。附件四：技術(shù)規(guī)范詳細(xì)列出本合同涉及的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，包括施工工藝、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。附件五：施工組織設(shè)計(jì)包括施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、安全管理措施等內(nèi)容。附件六：合同變更協(xié)議如合同履行過程中發(fā)生變更，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并報(bào)相關(guān)部門備案。附件七：違約金計(jì)算公式詳細(xì)列出違約金的計(jì)算公式，包括各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和比例。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按照合同約定完成工程。2.承攬方未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程。3.承攬方未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程。4.委托方未按照合同約定支付工程款項(xiàng)。5.委托方未按照合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期或停工。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算：根據(jù)合同約定的違約金計(jì)算公式，計(jì)算應(yīng)支付的違約金。2.修復(fù)和整改責(zé)任：承攬方未按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)和整改責(zé)任。3.延期責(zé)任：根據(jù)合同約定的延期天數(shù)和違約金比例，計(jì)算應(yīng)支付的違約金。示例說明：若承攬方未按照合同約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程，導(dǎo)致工程延期5天，則承攬方應(yīng)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算如下：違約金=合同總價(jià)×延期天數(shù)×延期違約金比例違約金=1000萬元×5天×2%=10萬元說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同總價(jià)：指雙方約定的工程完成后的總造價(jià)，包括工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等全過程的相關(guān)工作。3.違約金：指一方違約時(shí)，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。4.工程量清單：詳細(xì)列出本合同涉及的工程量，包括土方開挖、土方回填、灰土鋪設(shè)等項(xiàng)目的數(shù)量和單位工程造價(jià)。5.材料設(shè)備清單：詳細(xì)列出本合同涉及的材料和