2024年度瓦工工程承攬協(xié)議條款版

2024年度瓦工工程承攬協(xié)議條款版A版本合同目錄一覽1.工程概述與范圍1.1工程名稱1.2工程地點(diǎn)1.3工程內(nèi)容2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程期限與進(jìn)度3.1工程開工日期3.2工程竣工日期3.3工程進(jìn)度計(jì)劃4.工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2工程材料標(biāo)準(zhǔn)4.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.工程費(fèi)用與支付5.1工程總價(jià)5.2工程預(yù)付款5.3工程進(jìn)度款5.4工程尾款6.合同的履行與保證6.1承攬方的義務(wù)6.2委托方的義務(wù)6.3合同的變更7.違約責(zé)任7.1承攬方的違約責(zé)任7.2委托方的違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2訴訟管轄法院9.合同的解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的法律后果10.保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保護(hù)期限11.法律適用與爭(zhēng)議解決11.1適用法律11.2爭(zhēng)議解決方式12.其他條款12.1通知與送達(dá)12.2合同的附件13.合同的簽訂日期14.合同的簽訂地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條工程概述與范圍1.1工程名稱：2024年度瓦工工程1.2工程地點(diǎn)：具體地址1.3工程內(nèi)容：包括但不限于瓦工施工、瓦片選購(gòu)、瓦片鋪設(shè)、瓦片維修及與瓦工相關(guān)的輔助工作。第二條合同雙方2.1承攬方信息：2.1.1名稱：X建筑工程有限公司2.1.2地址：市區(qū)路號(hào)2.1.3聯(lián)系人：X2.1.4聯(lián)系電話：X2.2委托方信息：2.2.1名稱：X房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2.2.2地址：市區(qū)路號(hào)2.2.3聯(lián)系人：X2.2.4聯(lián)系電話：X第三條工程期限與進(jìn)度3.1工程開工日期：年月日3.2工程竣工日期：年月日3.3工程進(jìn)度計(jì)劃：按照工程開工日期至工程竣工日期分為若干階段，每個(gè)階段的工程進(jìn)度及時(shí)間安排詳見附件一。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503002013執(zhí)行。4.2工程材料標(biāo)準(zhǔn)：瓦片、砂漿等材料應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體品牌、型號(hào)及質(zhì)量要求詳見附件二。4.3工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程驗(yàn)收分為中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503002013執(zhí)行。第五條工程費(fèi)用與支付5.1工程總價(jià)：人民幣萬元（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）。5.2工程預(yù)付款：合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托方支付承攬方工程總價(jià)30%的預(yù)付款，即人民幣萬元。5.3工程進(jìn)度款：按照工程進(jìn)度計(jì)劃，承攬方完成相應(yīng)階段工程后，提交工程進(jìn)度款申請(qǐng)，委托方審核無誤后支付相應(yīng)款項(xiàng)。5.4工程尾款：工程驗(yàn)收合格后，委托方支付承攬方剩余的70%工程款，即人民幣萬元。第六條合同的履行與保證6.1承攬方的義務(wù)：6.1.1按照約定的工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度要求完成工程建設(shè)。6.1.2保證工程安全，遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定。6.1.3按照約定時(shí)間和方式向委托方提交工程進(jìn)度款申請(qǐng)。6.2委托方的義務(wù)：6.2.1按照約定時(shí)間和方式向承攬方支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款及尾款。6.2.2提供施工場(chǎng)地、水源、電源、照明等施工條件。6.2.3協(xié)助承攬方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù)。6.3合同的變更：6.3.1合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度等，雙方可協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。6.3.2合同變更不得影響工程總價(jià)和工程竣工日期。第七條違約責(zé)任7.1承攬方的違約責(zé)任：7.1.1未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為工程總價(jià)的0.5‰。7.1.2工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，委托方有權(quán)要求承攬方返工、維修，并按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用向承攬方追償。7.2委托方的違約責(zé)任：7.2.1未按照約定時(shí)間和方式支付工程款項(xiàng)，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5‰。7.2.2未按照約定提供施工條件，導(dǎo)致承攬方無法正常施工，應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第九條合同的解除9.1合同解除的條件：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）一方違約導(dǎo)致合同無法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。9.2合同解除的法律后果：（1）合同解除后，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任；（2）已支付的預(yù)付款、進(jìn)度款，扣除實(shí)際發(fā)生的工程費(fèi)用后，多余部分應(yīng)當(dāng)返還給對(duì)方；（3）合同解除不影響雙方的其他權(quán)利和責(zé)任。第十條保密條款10.1保密信息的定義：保密信息是指合同履行過程中雙方交換的、不為公眾所知的、具有商業(yè)價(jià)值的信息，包括但不限于工程設(shè)計(jì)文件、施工方案、商業(yè)計(jì)劃等。10.2保密信息的保護(hù)期限：自合同簽訂之日起算，至合同解除或履行完畢后五年內(nèi)有效。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決方式：如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1通知與送達(dá)：雙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的聯(lián)系方式，及時(shí)通知對(duì)方合同履行過程中的重要事項(xiàng)。任何一方發(fā)出的通知，應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。12.2合同的附件：本合同附件包括工程設(shè)計(jì)文件、施工方案、工程進(jìn)度計(jì)劃等，附件與合同具有同等法律效力。第十三條合同的簽訂日期本合同于年月日在市區(qū)路號(hào)簽訂。第十四條合同的簽訂地點(diǎn)本合同于年月日在市區(qū)路號(hào)簽訂。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)文件附件二：施工方案附件三：工程進(jìn)度計(jì)劃附件四：工程材料標(biāo)準(zhǔn)和要求附件五：工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件六：工程款支付申請(qǐng)表附件七：工程變更協(xié)議附件一：工程設(shè)計(jì)文件詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明、設(shè)計(jì)計(jì)算書等文件，詳細(xì)表述工程的設(shè)計(jì)要求、施工標(biāo)準(zhǔn)、材料要求等。工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位出具，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。附件二：施工方案詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝、施工安全措施等文件，詳細(xì)表述施工過程中的各項(xiàng)要求和技術(shù)細(xì)節(jié)。施工方案應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位出具，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。附件三：工程進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程的施工進(jìn)度計(jì)劃、施工節(jié)點(diǎn)、施工期限等，詳細(xì)表述工程的施工計(jì)劃和進(jìn)度安排。工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)由施工單位制定，并經(jīng)委托方審核同意。附件四：工程材料標(biāo)準(zhǔn)和要求詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程所需各類材料的品牌、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、性能要求等。工程材料應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)雙方確認(rèn)。附件五：工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程質(zhì)量驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序，詳細(xì)表述工程驗(yàn)收的要求和方法。工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB503002013。附件六：工程款支付申請(qǐng)表詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程款支付的申請(qǐng)、審批、支付等流程和要求。工程款支付申請(qǐng)表應(yīng)由施工單位提交，并經(jīng)委托方審核批準(zhǔn)。附件七：工程變更協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括工程變更的內(nèi)容、原因、責(zé)任、變更后的工程價(jià)款、工程進(jìn)度等。工程變更協(xié)議應(yīng)由雙方簽訂，并經(jīng)雙方確認(rèn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.未按照約定時(shí)間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金。2.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，委托方有權(quán)要求承攬方返工、維修，并按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用向承攬方追償。3.未按照約定時(shí)間和方式支付工程款項(xiàng)，應(yīng)按照逾期天數(shù)向承攬方支付違約金。4.未按照約定提供施工條件，導(dǎo)致承攬方無法正常施工，應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。示例說明：如承攬方未按照合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程，則構(gòu)成違約。根據(jù)合同約定，承攬方應(yīng)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為工程總價(jià)的0.5‰。具體的違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳見合同第七條。說明三：法律名詞及解釋：1.建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB5