2024年安裝承攬合同經(jīng)典版（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年安裝承攬合同經(jīng)典版甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料必須為符合設(shè)計(jì)要求且質(zhì)量合格的產(chǎn)品，并需按時(shí)送達(dá)至施工現(xiàn)場(chǎng)。甲乙雙方應(yīng)共同辦理材料的交接手續(xù)。若乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料存在質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格不符，應(yīng)及時(shí)向甲方反饋。若甲方堅(jiān)持使用，因此導(dǎo)致的工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方提供的材料在按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，其保管責(zé)任由乙方承擔(dān)。因乙方保管不當(dāng)而造成的任何損失，乙方需負(fù)責(zé)賠償。甲方采購(gòu)的裝飾材料應(yīng)專用于本合同所規(guī)定的住宅裝飾項(xiàng)目，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得擅自挪用。如乙方違反此規(guī)定，需按照挪用材料價(jià)款的雙倍向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。乙方提供的水電材料，甲方應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。若材料不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格存在差異，應(yīng)禁止使用。若已使用并導(dǎo)致工程損失，責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方自帶的施工工具（如錐子、切割片等）需保證安全、良好使用，其維修費(fèi)和損耗費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定如下：1.本工程必須嚴(yán)格遵守國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》，并參照當(dāng)?shù)厥?、市家庭裝飾裝修工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。2.若因乙方施工技術(shù)不佳或責(zé)任心不足等自身原因?qū)е沦|(zhì)量問(wèn)題，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且工期不得因此延誤。3.工程竣工前，乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方在接到通知后兩日內(nèi)應(yīng)組織驗(yàn)收并辦理相關(guān)手續(xù)。第四條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火等現(xiàn)場(chǎng)管理的約定如下：1.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染，并妥善處理好施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?、住戶的關(guān)系。2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，乙方不得擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.在工程竣工并移交給甲方之前，乙方需負(fù)責(zé)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品。4.乙方應(yīng)確保裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，并在竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5.乙方負(fù)責(zé)裝飾裝修過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾處理工作，并保證每日至少清潔一次。6.若乙方因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，需特別注意水、用電等安全問(wèn)題。工地發(fā)生工傷事故時(shí)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。7.乙方應(yīng)做好施工材料的保管工作，并禁止閑雜人等進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象，乙方需按材料價(jià)格加倍賠償。第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝及結(jié)算的約定如下：1.工程款付款方式：布管驗(yàn)收合格后支付工錢(qián)的____%，水電完工后支付____%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付剩余的____%。2.乙方承包內(nèi)容包括但不限于：水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽；水電施工過(guò)程中的垃圾清運(yùn)（每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋）；水電施工的穿墻、打孔、切割；開(kāi)關(guān)面板安裝；小五金、馬桶等安裝；后期燈具的安裝等。3.工程結(jié)算方式可采用按實(shí)結(jié)算或總價(jià)結(jié)算方式。若采用總價(jià)結(jié)算方式，則價(jià)格為_(kāi)___元/平米（套內(nèi)面積）。第六條違約責(zé)任：1.若甲方未按合同約定時(shí)間付款，每逾期一天需向乙方支付____的違約金。2.若因乙方原因?qū)е鹿こ逃馄诳⒐ぃ坑馄谝惶煨柘蚣追街Ц禵___的違約金。第七條糾紛處理方式：因工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。若協(xié)商不成或當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決爭(zhēng)議時(shí)，可按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除：1.合同經(jīng)雙方簽字生效后具有法律效力，雙方必須嚴(yán)格遵守。如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前若一方需終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出并按合同總價(jià)款的____%支付違約金后辦理終止合同手續(xù)。2.在施工過(guò)程中若任何一方需終止合同，需以書(shū)面形式向另一方提出并經(jīng)雙方同意后辦理清算手續(xù)并訂立終止合同協(xié)議以解除本合同。第九條其他約定：1.雙方同意由第三方監(jiān)理進(jìn)行協(xié)調(diào)工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)的情況下甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用；經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)后甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。2.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素導(dǎo)致的工期延誤經(jīng)雙方確認(rèn)后可順延。3.甲方在入住前可要求乙方配合其他工種進(jìn)行____次交叉施工配合；超過(guò)____次部分每次需向乙方支付____元/天的勞務(wù)費(fèi)。第十條附則：（一）本合同自甲、乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。（二）本合同簽訂后工程2024年安裝承攬合同經(jīng)典版（二）承攬合同合同編號(hào)：[填寫(xiě)編號(hào)]定作方（甲方）：[填寫(xiě)名稱]承攬方（乙方）：[填寫(xiě)姓名]身份證號(hào)碼：[填寫(xiě)號(hào)碼]聯(lián)系電話：[填寫(xiě)電話]鑒于甲方為銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司），乙方承諾具備國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方按照甲方要求完成器械安裝，甲方支付報(bào)酬事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條主體資格1.甲方為合法注冊(cè)并經(jīng)營(yíng)的個(gè)體工商戶（或公司），有權(quán)銷售本合同所述器械。2.乙方確認(rèn)自身具備國(guó)家法律法規(guī)要求的安裝資質(zhì)，能夠獨(dú)立承擔(dān)本合同項(xiàng)下的安裝工作。第二條承攬標(biāo)的本合同承攬標(biāo)的包括但不限于潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。第三條承攬方式1.甲方提供需安裝的器械，乙方在甲方指定地點(diǎn)接收后，按照甲方要求的時(shí)間、地點(diǎn)完成運(yùn)輸及安裝工作。2.安裝工作完成后，須經(jīng)甲方或甲方客戶驗(yàn)收合格，方視為承攬工作完成。第四條承攬選擇甲方在完成器械銷售后，將通知乙方進(jìn)行安裝。若乙方無(wú)法承接，甲方有權(quán)另行委托第三方完成。第五條安裝與交通工具1.安裝過(guò)程中所需的工具由乙方自備。2.運(yùn)輸器械所需的交通工具亦由乙方提供，并確保駕駛員具備合法有效的駕駛資質(zhì)。第六條安裝要求乙方應(yīng)嚴(yán)格按照器械說(shuō)明書(shū)進(jìn)行安裝，確保不對(duì)器械及甲方客戶的其他財(cái)產(chǎn)造成損害。如有損害，應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)賠償。第七條質(zhì)量問(wèn)題處理乙方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)通知甲方并更換同等型號(hào)器械。否則，甲方有權(quán)拒付報(bào)酬并要求乙方賠償損失。第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)安裝工作應(yīng)符合器械說(shuō)明書(shū)要求，并通過(guò)甲方客戶的驗(yàn)收。第九條報(bào)酬與結(jié)算1.報(bào)酬由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬及適當(dāng)利潤(rùn)等組成，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)安裝器械類型、地點(diǎn)遠(yuǎn)近及期限等因素雙方另行協(xié)商確定。2.安裝驗(yàn)收合格后，乙方可向甲方結(jié)算報(bào)酬。第十條其他約定1.本合同為繼續(xù)性合同，僅適用于乙方按照甲方要求完成的安裝任務(wù)。2.乙方在安裝過(guò)程中造成第三方損害或自身?yè)p害的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。3.乙方應(yīng)獨(dú)立完成安裝任務(wù)，未經(jīng)甲方同意，不得轉(zhuǎn)包給第三方。4.甲方未支付報(bào)酬時(shí)，乙方有權(quán)留置已安裝的器械作為擔(dān)保。5.合同爭(zhēng)議應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向[填寫(xiě)法院名稱]人民法院提起訴訟。6.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（蓋章）之日起生效。甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字摁?。汉炗喨掌冢篬填寫(xiě)日期]2024年安裝承攬合同經(jīng)典版（三）甲方：_____法人代表：_____乙方：_____法人代表：_____甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，并基于互利互惠的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，就花池護(hù)欄工程的制作與安裝達(dá)成如下正式協(xié)議：一、工程范圍及工作內(nèi)容1.工程名稱：2.工程范圍：3.工作內(nèi)容：乙方需嚴(yán)格依照甲方提供的護(hù)欄設(shè)計(jì)、安裝要求，負(fù)責(zé)完成材料的存放、保管、安裝、清理及驗(yàn)收等全部工作內(nèi)容。二、合同工期本工程項(xiàng)目的施工期限為_(kāi)___日，具體起止時(shí)間為自____年____月____日至____年____月____日。三、工程價(jià)款及付款方式（一）工程價(jià)款本工程總造價(jià)為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：肆仟捌佰元整）。（二）結(jié)算方式工程完工并通過(guò)驗(yàn)收合格后，雙方將依據(jù)實(shí)際決算結(jié)果進(jìn)行付款，同時(shí)附上詳細(xì)的工程決算書(shū)作為付款依據(jù)。四、安全責(zé)任乙方在施工期間需承擔(dān)全部安全責(zé)任，必須采取有效措施確保施工人員的人身安全，并妥善存放、保管好施工材料，防止學(xué)生等無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)引發(fā)安全事故。同時(shí)，乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工程保質(zhì)期為三年，期間如因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的問(wèn)題，乙方需負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更