版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
產(chǎn)業(yè)園裝修延誤工期補(bǔ)償合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2合同雙方的權(quán)益與義務(wù)1.3適用法律與爭(zhēng)議解決第二章工程概述2.1工程概況2.2工程地點(diǎn)2.3工程期限第三章工期延誤3.1工期延誤的定義與計(jì)算3.2工期延誤的原因與責(zé)任劃分3.3工期延誤的補(bǔ)償計(jì)算方法第四章延誤工期的責(zé)任方4.1責(zé)任方的確定4.2責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與補(bǔ)償?shù)谖逭鹿て谘诱`的補(bǔ)償方式5.1補(bǔ)償方式的選擇5.2補(bǔ)償金額的計(jì)算5.3補(bǔ)償支付的時(shí)間與方式第六章工期延誤的協(xié)商與調(diào)解6.1雙方協(xié)商解決的原則6.2調(diào)解的請(qǐng)求與處理第七章工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)管理7.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)措施第八章工期延誤的記錄與報(bào)告8.1延誤工期的記錄要求8.2延誤工期的報(bào)告流程第九章工期延誤的違約責(zé)任9.1違約行為的認(rèn)定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)第十章工期延誤的合同解除10.1合同解除的條件10.2合同解除后的補(bǔ)償與處理第十一章工期延誤的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的途徑11.2仲裁或訴訟的提起與處理第十二章工期延誤的其他條款12.1雙方約定的其他事項(xiàng)12.2對(duì)其他相關(guān)問題的約定第十三章合同的變更與終止13.1合同變更的條件與程序13.2合同終止的條件與處理第十四章合同的簽署與生效14.1合同簽署的程序與要求14.2合同的生效條件與時(shí)間合同編號(hào):_________第一章總則1.1定義與解釋1.2合同雙方的權(quán)益與義務(wù)1.3適用法律與爭(zhēng)議解決第二章工程概述2.1工程概況2.2工程地點(diǎn)2.3工程期限第三章工期延誤3.1工期延誤的定義與計(jì)算3.2工期延誤的原因與責(zé)任劃分3.3工期延誤的補(bǔ)償計(jì)算方法第四章延誤工期的責(zé)任方4.1責(zé)任方的確定4.2責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任與補(bǔ)償?shù)谖逭鹿て谘诱`的補(bǔ)償方式5.1補(bǔ)償方式的選擇5.2補(bǔ)償金額的計(jì)算5.3補(bǔ)償支付的時(shí)間與方式第六章工期延誤的協(xié)商與調(diào)解6.1雙方協(xié)商解決的原則6.2調(diào)解的請(qǐng)求與處理第七章工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)管理7.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)措施第八章工期延誤的記錄與報(bào)告8.1延誤工期的記錄要求8.2延誤工期的報(bào)告流程第九章工期延誤的違約責(zé)任9.1違約行為的認(rèn)定9.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)第十章工期延誤的合同解除10.1合同解除的條件10.2合同解除后的補(bǔ)償與處理第十一章工期延誤的爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的途徑11.2仲裁或訴訟的提起與處理第十二章工期延誤的其他條款12.1雙方約定的其他事項(xiàng)12.2對(duì)其他相關(guān)問題的約定第十三章合同的變更與終止13.1合同變更的條件與程序13.2合同終止的條件與處理第十四章合同的簽署與生效14.1合同簽署的程序與要求14.2合同的生效條件與時(shí)間簽字部分:甲方簽字:_____________________日期:_____________________乙方簽字:_____________________日期:_____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的,附件條款及說(shuō)明1.甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明1.1甲方變更工程內(nèi)容的處理如甲方因自身需求或市場(chǎng)變化等原因,需要對(duì)工程內(nèi)容進(jìn)行變更,應(yīng)提前至少30天書面通知乙方。乙方應(yīng)在接到通知后10天內(nèi)提出變更后的工程預(yù)算和工期計(jì)劃,并提交給甲方審批。甲方應(yīng)在接到預(yù)算和工期計(jì)劃后10天內(nèi)審批完畢。如甲方未按期審批或?qū)徟赐ㄟ^,乙方有權(quán)要求甲方支付因變更產(chǎn)生的額外費(fèi)用,并順延工期。1.2甲方延期支付的處理如甲方未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付工程款,乙方有權(quán)暫停工程進(jìn)度。甲方應(yīng)在乙方暫停工程后10天內(nèi)支付應(yīng)付款項(xiàng),否則乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方支付違約金。2.乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明2.1乙方質(zhì)量保障條款乙方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。工程竣工后,個(gè)月內(nèi)如有質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無(wú)條件進(jìn)行維修或更換。如個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)根據(jù)問題嚴(yán)重程度給予甲方相應(yīng)的賠償。2.2乙方延期完工的處理如乙方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`,應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。乙方應(yīng)在延誤工期后10天內(nèi)提交延期完工方案和新的工期計(jì)劃,并提交給甲方審批。甲方應(yīng)在接到方案和工期計(jì)劃后10天內(nèi)審批完畢。如甲方未按期審批或?qū)徟赐ㄟ^,乙方應(yīng)繼續(xù)按照原合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。3.第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明3.1第三方中介的職責(zé)和權(quán)益第三方中介在合同履行過程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方和乙方的關(guān)系,確保合同的順利進(jìn)行。第三方中介應(yīng)公正、中立地處理雙方之間的爭(zhēng)議,并按照合同約定收取中介費(fèi)用。3.2第三方中介的違約處理如第三方中介未能履行其職責(zé),導(dǎo)致合同無(wú)法正常進(jìn)行,第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如第三方中介收取中介費(fèi)用后未能提供相應(yīng)服務(wù),甲方和乙方均有權(quán)解除合同,并要求第三方中介退還已收取的中介費(fèi)用。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表:1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)3.工期計(jì)劃表4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.違約金計(jì)算公式6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告7.保險(xiǎn)單據(jù)8.工程變更申請(qǐng)表9.延期完工申請(qǐng)表10.爭(zhēng)議調(diào)解申請(qǐng)書11.合同解除申請(qǐng)書12.中介服務(wù)協(xié)議13.中介費(fèi)用明細(xì)二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款2.甲方未按約定時(shí)間提供施工場(chǎng)地或材料3.乙方未按約定時(shí)間完成工程4.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)5.乙方未按約定履行合同義務(wù)6.第三方中介未按約定提供服務(wù)或中立處理爭(zhēng)議7.第三方中介收取中介費(fèi)用后未提供相應(yīng)服務(wù)三、法律名詞及解釋:1.工期延誤:因甲方或乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延期。2.違約金:違約方按照約定向守約方支付的賠償金。3.質(zhì)量不符合約定:工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。4.第三方中介:指獨(dú)立于甲方和乙方,為雙方提供協(xié)調(diào)、調(diào)解等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。5.中介費(fèi)用:第三方中介為提供服務(wù)而收取的費(fèi)用。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:甲方未按約定時(shí)間支付工程款解決辦法:乙方有權(quán)暫停工程進(jìn)度,甲方應(yīng)在乙方暫停工程后10天內(nèi)支付應(yīng)付款項(xiàng)。2.問題:乙方未按約定時(shí)間完成工程解決辦法:乙方應(yīng)按照合同約定向甲方支付違約金。乙方應(yīng)在延誤工期后10天內(nèi)提交延期完工方案和新的工期計(jì)劃,并提交給甲方審批。3.問題:工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)解決辦法:乙方應(yīng)對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任,如個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無(wú)條件進(jìn)行維修或更換。4.問題:第三方中介未按約定提供服務(wù)或中立處理爭(zhēng)議解決辦法:甲方和乙方均有權(quán)解除合同,并要求第三方
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 車輛共同經(jīng)營(yíng)合同模板
- 黑板采購(gòu)合同模板
- 門樓出售大棚合同模板
- 房屋用電施工合同模板
- 王者榮耀代理合同模板
- 介紹費(fèi)合同模板
- 高新區(qū)律師合同模板
- 運(yùn)輸垃圾消納合同模板
- 購(gòu)房抵押合同模板
- 汽車維修企業(yè)合同模板
- 員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃課件
- 中央空調(diào)水系統(tǒng)課件
- 河北省邯鄲市藥品零售藥店企業(yè)藥房名單目錄
- 二次預(yù)留預(yù)埋安裝技術(shù)交底(強(qiáng)、弱電部分)
- 蘇教版三年級(jí)上學(xué)期科學(xué)認(rèn)識(shí)液體課件
- 激光拼焊板簡(jiǎn)介課件
- 五年級(jí)寫人作文課件
- 鋼絲網(wǎng)骨架塑料管安裝技術(shù)交底
- 2023綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范
- 2022-2023學(xué)年天津南開中學(xué)高一物理第一學(xué)期期中調(diào)研試題(含解析)
- 2021年務(wù)川仡佬族苗族自治縣輔警招聘筆試題及答案解析
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論