2024人防工程安全施工及維護協(xié)議

2024人防工程安全施工及維護協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質2.安全施工要求2.1施工方責任2.2施工安全標準2.3施工安全管理2.4施工安全培訓3.維護協(xié)議3.1維護責任3.2維護周期3.3維護內容3.4維護費用4.安全保障措施4.1施工方安全措施4.2維護方安全措施4.3應急預案4.4安全事故處理5.質量保證5.1施工質量標準5.2維護質量標準5.3質量監(jiān)督與檢查5.4質量問題處理6.合同履行期限6.1施工期限6.2維護期限6.3提前完成與延期處理7.合同價款7.1合同總價7.2支付方式7.3支付時間7.4價款調整8.違約責任8.1施工方違約8.2維護方違約8.3違約賠償9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調解解決9.3仲裁解決9.4法律途徑10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3泄露后果12.知識產權保護12.1知識產權歸屬12.2知識產權保護措施12.3侵權責任13.合同的附件13.1附件清單13.2附件效力14.其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3爭議管轄14.4合同正本與副本第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024人防工程1.2工程地點：市區(qū)街道1.3工程規(guī)模：按照設計圖紙和工程量清單確定1.4工程性質：根據人防工程相關法律法規(guī)及設計文件確定第二條安全施工要求2.1施工方責任2.1.1施工方應按照相關法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)規(guī)定進行施工，確保施工安全。2.1.2施工方應建立健全施工安全管理體系，明確各級管理人員和施工人員的安全職責。2.1.3施工方應制定施工安全操作規(guī)程和應急預案，并進行安全培訓和演練。2.2施工安全標準2.2.1施工方應按照國家和行業(yè)標準進行施工，確保工程質量滿足設計要求和功能需求。2.2.2施工方應采取有效措施，防止事故的發(fā)生，確保施工人員的人身安全。2.3施工安全管理2.3.1施工方應建立健全施工現場管理制度，加強對施工現場的安全管理。2.3.2施工方應加強對施工設備、材料和臨時設施的安全檢查和維護，確保其安全使用。2.4施工安全培訓2.4.1施工方應對施工人員進行安全教育和培訓，提高其安全意識和安全技能。2.4.2施工方應定期對施工人員進行安全考核，確保其掌握相關安全知識和技能。第三條維護協(xié)議3.1維護責任3.1.1維護方應按照合同約定和維護標準，對工程進行定期維護和保養(yǎng)。3.1.2維護方應確保維護工程的質量，滿足工程的功能和安全要求。3.2維護周期3.2.1維護方應根據工程實際情況和維護標準，制定合理的維護周期。3.2.2維護方應按照合同約定，按時完成維護工作。3.3維護內容3.3.1維護方應包括對工程的檢查、維修、更換損壞部件等工作。3.3.2維護方應根據工程實際情況，增加必要的維護內容。3.4維護費用3.4.1維護方應按照合同約定和實際工作量，計算維護費用。3.4.2維護方應按照合同約定，向甲方提供維護費用明細。第四條安全保障措施4.1施工方安全措施4.1.1施工方應根據工程特點和施工環(huán)境，制定施工安全措施。4.1.2施工方應加強對施工現場的安全防護，確保施工安全。4.2維護方安全措施4.2.1維護方應根據工程特點和維護環(huán)境，制定維護安全措施。4.2.2維護方應加強對維護現場的安全防護，確保維護安全。4.3應急預案4.3.1施工方和維護方均應制定應急預案，應對突發(fā)事件和事故。4.3.2施工方和維護方應定期進行應急預案的演練，提高應對能力。4.4安全事故處理4.4.1施工方和維護方應嚴格按照相關法律法規(guī)和合同約定，處理安全事故。4.4.2施工方和維護方應立即報告安全事故，并采取措施防止事故擴大。第五條質量保證5.1施工質量標準5.1.1施工方應按照設計和施工規(guī)范，保證施工質量。5.1.2施工方應建立健全施工質量管理體系，加強對施工過程的質量控制。5.2維護質量標準5.2.1維護方應按照設計和維護規(guī)范，保證維護質量。5.2.2維護方應建立健全維護質量管理體系，加強對維護過程的質量控制。5.3質量監(jiān)督與檢查5.3.1施工方和維護方應接受甲方的質量監(jiān)督和檢查。5.3.2甲方應按照合同約定，對施工和維護質量進行監(jiān)督和檢查。5.4質量問題處理5.4.1施工方和維護方應按照合同約定，對質量問題進行處理。5.4.2甲方對施工質量和維護質量有異議的，應及時提出，并由雙方協(xié)商解決。第六條合同履行期限6.1施工期限6.1.1施工方應按照合同約定，完成施工任務。6.1.2施工方因故不能按時完成的，第八條合同價款8.1合同總價8.1.1合同總價根據工程量清單、工程設計文件和合同約定的工程內容、質量標準、施工周期等確定。8.1.2合同總價以人民幣計價，金額詳見附件。8.2支付方式8.2.1甲方支付給乙方款項，按照工程進度和合同約定進行。8.2.2支付方式可以是銀行轉賬、支票或其他雙方約定的方式。8.3支付時間8.3.1甲方應在工程進度達到合同約定的付款節(jié)點后七個工作日內支付相應款項。8.3.2甲方未按時支付的，應按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。8.4價款調整8.4.1因工程變更、工程量增減等原因導致合同總價發(fā)生變化的，雙方可協(xié)商調整合同價款。8.4.2合同價款的調整按照雙方協(xié)商確定的方式進行。第九條違約責任9.1施工方違約9.1.1施工方未按照合同約定完成工程，應承擔違約責任。9.1.2施工方未按照合同約定質量標準完成工程，應承擔違約責任。9.2維護方違約9.2.1維護方未按照合同約定進行維護，應承擔違約責任。9.2.2維護方未按照合同約定質量標準進行維護，應承擔違約責任。9.3違約賠償9.3.1違約方應向守約方支付違約金，違約金的具體數額按照合同約定或者雙方協(xié)商確定。9.3.2違約方應賠償因違約給守約方造成的其他損失。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.1.2雙方協(xié)商不成的，可以在合同中約定的其他爭議解決方式。10.2調解解決10.2.1雙方可以請求第三方進行調解，調解不成的，雙方可選擇仲裁或訴訟。10.2.2調解書具有法律效力，雙方應遵守調解書的約定。10.3仲裁解決10.3.1雙方可以選擇仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方具有法律約束力。10.3.2雙方應遵守仲裁裁決，不得再就同一爭議向法院提起訴訟。10.4法律途徑10.4.1如果雙方沒有選擇仲裁，或者仲裁裁決后仍有爭議，可以向人民法院提起訴訟。10.4.2訴訟應在本合同約定的管轄法院進行。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.1.2合同生效后，雙方應按照合同約定履行各自的義務。11.2合同變更11.2.1雙方可以通過書面形式變更合同的部分或全部內容。11.2.2合同變更必須經雙方協(xié)商一致，并簽署書面文件。11.3合同終止11.3.1合同終止的情形包括：工程完工并驗收合格、合同到期、雙方協(xié)商一致等。11.3.2合同終止后，雙方應按照合同約定處理善后事宜。第十二條保密條款12.1保密內容12.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等應予以保密。12.1.2保密信息不包括雙方已經公開的信息或者已經進入公知領域的信息。12.2保密期限12.2.1雙方的保密義務自合同生效之日起計算，至合同終止后五年內有效。12.2.2如果保密信息已經公開或者不再具有保密性，保密義務即告終止。12.3泄露后果12.3.1如果一方泄露了對方的保密信息，泄露方應承擔違約責任。12.3.2如果泄露導致對方損失的，泄露方應賠償對方的損失。第十三條知識產權保護13.1知識產權歸屬13.1.1雙方在合同履行過程中創(chuàng)造的知識產權，歸創(chuàng)造方所有。13.1.2如果一方使用對方的知識產權第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程量清單附件2：設計圖紙附件3：施工規(guī)范附件4：維護標準附件5：安全防護措施方案附件6：應急預案附件7：質量監(jiān)督與檢查方案附件8：施工合同協(xié)議書附件9：維護合同協(xié)議書附件10：支付憑證附件11：工程驗收證書附件12：維護驗收證書附件13：違約金計算公式附件14：保密協(xié)議附件15：知識產權歸屬協(xié)議附件1：工程量清單詳細要求和說明：工程量清單應詳細列明工程的所有項目和工程量，包括工程名稱、工程內容、工程量、工程單價、工程總價等。工程量清單應由雙方確認后作為合同附件，以便于雙方在合同履行過程中進行工程量的核對和支付。附件2：設計圖紙詳細要求和說明：設計圖紙應包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等相關設計文件，詳細展示工程的設計要求和技術參數。設計圖紙應由雙方確認后作為合同附件，以便于施工方根據設計圖紙進行施工，并便于維護方進行維護工作。附件3：施工規(guī)范詳細要求和說明：施工規(guī)范應包括國家和行業(yè)的施工標準、規(guī)范和規(guī)程，用于指導施工方進行施工。施工規(guī)范應由雙方確認后作為合同附件，以便于施工方在施工過程中遵守相關規(guī)范，并保證工程質量。附件4：維護標準詳細要求和說明：維護標準應包括國家和行業(yè)的維護標準、規(guī)范和規(guī)程，用于指導維護方進行維護工作。維護標準應由雙方確認后作為合同附件，以便于維護方在維護過程中遵守相關標準，并保證維護質量。附件5：安全防護措施方案詳細要求和說明：安全防護措施方案應包括工程施工期間和維護期間的安全防護措施，包括但不限于施工現場的安全防護、施工設備的安全使用、施工人員的安全培訓等。安全防護措施方案應由雙方確認后作為合同附件，以便于雙方在合同履行過程中遵守相關安全措施，并保證工程施工和維護的安全。附件6：應急預案詳細要求和說明：應急預案應包括工程施工期間和維護期間可能發(fā)生的突發(fā)事件和事故的應對措施，包括但不限于事故的報警、事故的處理、人員的疏散等。應急預案應由雙方確認后作為合同附件，以便于雙方在合同履行過程中應對突發(fā)事件和事故。附件7：質量監(jiān)督與檢查方案詳細要求和說明：質量監(jiān)督與檢查方案應包括工程施工期間和維護期間的監(jiān)督與檢查措施，包括但不限于質量檢查的內容、質量檢查的頻率、質量問題的處理等。質量監(jiān)督與檢查方案應由雙方確認后作為合同附件，以便于雙方在合同履行過程中對工程質量進行監(jiān)督與檢查。附件8：施工合同協(xié)議書詳細要求和說明：施工合同協(xié)議書是雙方簽訂的施工合同的主要文件，應包括合同的雙方名稱、合同的標的、合同的履行期限、合同的價款、合同的支付方式等內容。施工合同協(xié)議書應由雙方簽字或蓋章后生效。附件9：維護合同協(xié)議書詳細要求和說明：維護合同協(xié)議書是雙方簽訂的維護合同的主要文件，應包括合同的雙方名稱、合同的標的、合同的履行期限、合同的價款、合同的支付方式等內容。維護合同協(xié)議書應由雙方簽字或蓋章后生效。附件10：支付憑證詳細要求和說明：支付憑證是甲方支付給乙方的款項的憑證，包括但不限于銀行轉賬憑證、支票憑證等。支付憑證應由雙方確認后作為合同附件，以便于雙方在合同履行過程中對支付款項進行核對。附件11：工程驗收證書詳細要求和說明：工程驗收證書是工程完工后由甲方頒發(fā)的，證明工程已經按照合同約定完成并合格的文件。工程驗收證書應由雙方確認后作為合同附