自建房坡屋頂合同

自建房坡屋頂合同合同編號(hào)：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_______________________簽訂日期：_______________________簽訂地址：_______________________第一條合同目的1.1合同目的概述本合同旨在明確甲乙雙方在坡屋頂自建房項(xiàng)目中的各自責(zé)任與義務(wù)，確保項(xiàng)目能夠按計(jì)劃順利進(jìn)行，保證工程質(zhì)量與安全。1.2建設(shè)內(nèi)容本合同涉及的工程為坡屋頂自建房的設(shè)計(jì)與施工，具體內(nèi)容包括土建部分的施工，屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與搭建，以及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1.3項(xiàng)目規(guī)劃與要求甲方要求乙方按照提供的設(shè)計(jì)方案與施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保屋頂?shù)钠露?、?qiáng)度、排水系統(tǒng)等符合甲方的要求，并通過相關(guān)部門的審核。第二條合同期限與進(jìn)度2.1工程期限本工程計(jì)劃從簽訂合同之日起，乙方應(yīng)在____個(gè)月內(nèi)完成所有施工工作，并保證屋頂及相關(guān)設(shè)施在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收合格。2.2進(jìn)度安排乙方應(yīng)按甲方要求的進(jìn)度完成工程，并確保每個(gè)階段的驗(yàn)收能夠順利進(jìn)行。甲方可根據(jù)進(jìn)度情況進(jìn)行合理調(diào)整，但乙方不得延誤工期。2.3工期延誤與責(zé)任若因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方需承?dān)相應(yīng)的責(zé)任，并按合同約定賠償甲方損失。工期延誤的情況應(yīng)提前通知甲方，并提供合理解釋。第三條工程質(zhì)量與驗(yàn)收3.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照國家相關(guān)建筑規(guī)范以及甲方提供的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工，確保坡屋頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，防水性及美觀度，達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)。3.2驗(yàn)收程序工程完工后，甲方可派遣專業(yè)人員對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，確保其符合設(shè)計(jì)要求及國家安全規(guī)范。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。3.3質(zhì)量保證期自驗(yàn)收合格之日起，乙方需提供____年質(zhì)量保證期。在此期間，若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)。第四條費(fèi)用與支付方式4.1工程總費(fèi)用本合同涉及的工程總費(fèi)用為人民幣_(tái)_________元（大寫：_____________________），包括設(shè)計(jì)、材料、施工等所有費(fèi)用。4.2支付方式甲方應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度，分期支付費(fèi)用。具體支付安排為：①預(yù)付款：簽訂合同后支付總費(fèi)用的______%；②中期款：工程完成____%時(shí)支付總費(fèi)用的______%；③尾款：驗(yàn)收合格后支付剩余費(fèi)用的______%。4.3費(fèi)用調(diào)整如因特殊原因（如設(shè)計(jì)變更、材料價(jià)格上漲等）導(dǎo)致費(fèi)用變動(dòng)，雙方應(yīng)友好協(xié)商，并通過書面形式確認(rèn)調(diào)整內(nèi)容。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自調(diào)整費(fèi)用。第五條雙方責(zé)任5.1甲方責(zé)任①提供準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)方案與施工要求，并及時(shí)向乙方傳達(dá)相關(guān)信息；②負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地，并確保場(chǎng)地符合施工條件；③按照約定的時(shí)間和方式支付工程款項(xiàng)；④負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后支付尾款。5.2乙方責(zé)任①按照設(shè)計(jì)方案和施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量；②負(fù)責(zé)工程進(jìn)度管理，按期完成施工任務(wù)；③按照甲方要求提供相關(guān)施工報(bào)告與材料清單；④在工程期間保持施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔與安全。5.3不可抗力雙方同意，若由于不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致工期延誤或工程，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決問題，并調(diào)整合同內(nèi)容。第六條保密條款6.1保密義務(wù)雙方均承認(rèn)并同意，合同期間及合同終止后，對(duì)彼此所涉及的商業(yè)秘密、設(shè)計(jì)圖紙、施工方案等應(yīng)保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得泄露給任何第三方。6.2保密范圍本條款所述的保密內(nèi)容包括但不限于：設(shè)計(jì)方案、施工圖紙、材料清單、成本預(yù)算、工程進(jìn)度等信息。6.3違約責(zé)任若一方違反保密義務(wù)，需賠償對(duì)方因此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)法律責(zé)任。保密義務(wù)持續(xù)有效，直至雙方另行書面約定解除。第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式雙方如發(fā)生合同爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無法解決，雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的法院進(jìn)行處理。7.2管轄法院本合同的爭(zhēng)議由_______________________法院管轄，雙方同意服從該法院的判決。第八條其他條款8.1合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并具有法律效力。8.2合同的修改與補(bǔ)充本合同的任何修改或補(bǔ)充，