能源企業(yè)隔音墻施工合同

能源企業(yè)隔音墻施工合同合同編號(hào)：__________合同各方：1.甲方：（全稱(chēng)名稱(chēng)，下同）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：2.乙方：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：鑒于：1.甲方為降低能源企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的噪音對(duì)周邊環(huán)境及居民的影響，同意由乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)隔音墻；2.乙方具有隔音墻施工的資質(zhì)和技術(shù)能力，愿意承攬此項(xiàng)工程；第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱(chēng)：能源企業(yè)隔音墻施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。第二條施工期限2.1工程開(kāi)工日期：自合同簽訂之日起算，工期為_(kāi)_________日。2.2乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條工程款項(xiàng)3.1工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。3.2甲方分期支付工程款項(xiàng)，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，支付工程總價(jià)款的__________%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________時(shí)，支付工程總價(jià)款的__________%；（3）工程驗(yàn)收合格后，支付工程總價(jià)款的__________%。3.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票，甲方依法予以報(bào)銷(xiāo)。第四條施工質(zhì)量及保修4.1乙方應(yīng)按照合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)__________個(gè)月的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)予以修復(fù)。第五條違約責(zé)任5.1乙方如未按照約定的工期完成工程，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的__________%。5.2甲方如未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的__________%。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行。7.2合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方隔音墻施工資質(zhì)證明文件2.工程設(shè)計(jì)方案及圖紙3.工程預(yù)算書(shū)4.施工進(jìn)度計(jì)劃表5.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法6.質(zhì)保服務(wù)承諾函7.合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的所有相關(guān)發(fā)票和付款憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定工期完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，視為違約。3.工程質(zhì)量未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.乙方在質(zhì)保期內(nèi)未能及時(shí)修復(fù)質(zhì)量問(wèn)題，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.甲方：指能源企業(yè)，承擔(dān)合同權(quán)利和義務(wù)的一方。2.乙方：指具有隔音墻施工資質(zhì)的企業(yè)，承擔(dān)合同權(quán)利和義務(wù)的一方。3.工期：指合同約定的工程開(kāi)始施工至工程竣工的時(shí)間段。4.質(zhì)保期：指工程驗(yàn)收合格后，乙方對(duì)工程提供的質(zhì)量保證期限。5.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)向守約方支付的賠償金。6.滯納金：指未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)的一方應(yīng)支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前與甲方溝通，制定合理的延期計(jì)劃，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)及時(shí)修復(fù)質(zhì)量問(wèn)題，確保工程達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。若乙方無(wú)法修復(fù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金或解除合同。3.款項(xiàng)支付問(wèn)題：甲方應(yīng)按照合同約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，如需延期支付，應(yīng)與乙方協(xié)商一致。4.合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議：雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.能源企業(yè)需要降低運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的噪音對(duì)周邊環(huán)境及居民的影響。2.乙方具有隔音墻施工的資質(zhì)和技術(shù)能力，愿意承攬此項(xiàng)工程。3.雙方達(dá)成一致，簽訂能源企業(yè)隔音墻施工合同，明確工程內(nèi)容、工期、款項(xiàng)支付、質(zhì)量及保修