度假區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目施工合同

度假區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目施工合同合同編號(hào)：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：一、工程概述1.1本項(xiàng)目位于項(xiàng)目區(qū)，包括但不限于__________（具體工程內(nèi)容）。1.2本項(xiàng)目的施工范圍和內(nèi)容具體包括但不限于：__________（具體施工內(nèi)容）。1.3本項(xiàng)目的施工期限為：自雙方簽訂本合同之日起至__________（竣工日期）。二、合同價(jià)格2.1承包商應(yīng)按照甲方的要求，完成本項(xiàng)目的施工，包括但不限于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。2.2本項(xiàng)目的合同總金額為人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________元整），其中包括：__________（具體金額及構(gòu)成）。2.3甲方應(yīng)按照本合同約定的付款方式及時(shí)足額支付合同款項(xiàng)。三、施工質(zhì)量3.1承包商應(yīng)保證本項(xiàng)目的施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的要求。3.2承包商應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)質(zhì)量保證措施，確保本項(xiàng)目施工過(guò)程中的質(zhì)量安全。3.3項(xiàng)目竣工后，甲方有權(quán)組織驗(yàn)收，承包商應(yīng)予以配合。如驗(yàn)收不合格，承包商應(yīng)按照甲方的要求及時(shí)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。四、合同的履行4.1雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行各自的義務(wù)。4.2甲方應(yīng)按照約定提供施工場(chǎng)地、施工條件等，確保承包商能夠順利施工。4.3承包商應(yīng)按照約定進(jìn)行施工，確保項(xiàng)目按期完成。五、合同的付款和結(jié)算5.1本合同的付款方式為：__________（付款方式，如預(yù)付款、進(jìn)度付款、竣工付款等）。5.2甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時(shí)間及時(shí)足額支付合同款項(xiàng)。5.3付款的具體金額和時(shí)間，雙方可在本合同附件中予以明確。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.2違約金的計(jì)算方式和標(biāo)準(zhǔn)，雙方可在本合同附件中予以明確。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至__________（終止日期）。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.項(xiàng)目區(qū)地理位置示意圖2.光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案3.施工范圍和內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明4.質(zhì)量保證措施及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.付款時(shí)間及金額明細(xì)表6.違約金計(jì)算方式及標(biāo)準(zhǔn)7.爭(zhēng)議解決方式及法院選擇8.補(bǔ)充協(xié)議模板二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付合同款項(xiàng)2.甲方未按約定提供施工場(chǎng)地和條件3.承包商未按約定完成施工任務(wù)4.承包商施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)5.雙方未履行友好協(xié)商解決爭(zhēng)議的義務(wù)6.雙方未按約定履行補(bǔ)充協(xié)議三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的ResortAreaSolarPowerGenerationProjectContractingParty。2.乙方：指合同中的SolarPowerGenerationProjectContractingParty。3.施工期限：指合同約定的施工開始到竣工的時(shí)間段。4.合同價(jià)格：指合同約定的項(xiàng)目總金額，包括各項(xiàng)費(fèi)用。5.違約金：指違約方按照約定或法律規(guī)定向守約方支付的賠償金。6.爭(zhēng)議解決：指雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，合理分配資源和任務(wù)。2.施工質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：立即暫停施工，由承包商負(fù)責(zé)整改，重新驗(yàn)收。3.付款糾紛：解決辦法：查看付款條款，按照約定執(zhí)行，必要時(shí)可通過(guò)法律途徑解決。4.爭(zhēng)議解決：解決辦法：嘗試友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，按約定選擇爭(zhēng)議解決方式。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方擁有項(xiàng)目區(qū)，擬建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。2.甲方與乙方達(dá)成一致，簽訂施工合同。