2024年度核電站建設施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度核電站建設施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程內(nèi)容2.1工程概述2.2施工范圍2.3施工標準第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式第四條施工期限4.1施工開始時間4.2施工結(jié)束時間4.3延期條款第五條施工質(zhì)量5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量保證5.3質(zhì)量驗收第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料和設備驗收第七條施工安全7.1安全標準7.2安全防護措施7.3安全事故處理第八條知識產(chǎn)權(quán)保護8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.2侵權(quán)責任第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3泄密責任第十條違約責任10.1違約行為10.2違約責任10.3違約賠償?shù)谑粭l爭議解決11.1爭議方式11.2仲裁機構(gòu)11.3法律適用第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.2合同變更12.3合同解除第十三條其他條款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3法律政策變化第十四條合同的份數(shù)和保管14.1合同份數(shù)14.2合同保管14.3合同副本效力第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人是指按照中華人民共和國法律設立，具有獨立法人資格的單位或個人，即核電站項目業(yè)主或其合法授權(quán)的代表。1.1.2發(fā)包人的權(quán)利和義務：1.1.2.1按照合同約定提供施工場地和相關基礎設施；1.1.2.2按照合同約定支付合同價款；1.1.2.3負責辦理合同約定的各種許可和批準；1.1.2.4協(xié)助承包人完成施工所需的各項外部協(xié)調(diào)工作；1.1.2.5按照合同約定對施工過程進行監(jiān)督和檢查。1.2承包人1.2.1承包人是指按照中華人民共和國法律設立，具有獨立法人資格的企業(yè)，即承擔核電站建設施工任務的企業(yè)。1.2.2承包人的權(quán)利和義務：1.2.2.1按照合同約定完成施工任務，保證工程質(zhì)量、安全、進度和投資控制符合合同要求；1.2.2.2對其施工過程中的設計、施工、材料和設備等承擔質(zhì)量責任；1.2.2.3按照合同約定提交施工進度報告、質(zhì)量報告等相關文件；1.2.2.4負責施工場地的環(huán)境保護和安全防護；1.2.2.5協(xié)助發(fā)包人完成合同約定的各項外部協(xié)調(diào)工作。第二條工程內(nèi)容2.1工程概述2.1.1本合同涉及的核電站建設施工工程，包括核島、常規(guī)島、輔助設施等土建、安裝、調(diào)試、培訓等工作。2.1.2工程地點：____省____市____縣（市、區(qū)）核電站建設工地。2.1.3工程規(guī)模：根據(jù)核電站設計文件確定的建設規(guī)模和施工內(nèi)容。2.2施工范圍2.2.1承包人應按照合同約定的施工圖紙、施工方案和技術規(guī)范，完成所有施工工作。2.2.2施工范圍包括但不限于：2.2.2.1土建工程：包括基礎處理、混凝土澆筑、鋼結(jié)構(gòu)安裝、建筑裝修等；2.2.2.2安裝工程：包括設備安裝、管道安裝、電氣安裝、調(diào)試等；2.2.2.3調(diào)試工程：包括設備性能測試、系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試、培訓等；2.2.2.4其他工程：根據(jù)核電站建設需要，由雙方協(xié)商確定的其他施工內(nèi)容。2.3施工標準2.3.1承包人應按照核電站建設相關的國家標準、行業(yè)標準和地方標準進行施工。2.3.2施工標準包括但不限于：2.3.2.1建筑工程質(zhì)量標準；2.3.2.2安裝工程質(zhì)量標準；2.3.2.3施工安全標準；2.3.2.4環(huán)境保護標準；2.3.2.5其他相關標準。第三條合同價格3.1合同總價3.1.1合同總價是指承包人完成本合同約定的全部施工內(nèi)容后，發(fā)包人應支付給承包人的價款總額。3.1.2合同總價根據(jù)核電站建設施工的工程量、工程單價、工程量清單等確定。3.2價格調(diào)整3.2.1合同價格調(diào)整的條件和方式按照雙方在合同中約定的價格調(diào)整條款執(zhí)行。3.3支付方式3.3.1發(fā)包人應按照合同約定的支付條款，向承包人支付合同價款。3.3.2支付方式可以采用按進度付款、固定總價付款等方式，具體支付方式由雙方在合同中約定。第四條施工期限4.1施工開始時間4.1.1施工開始時間是指合同雙方約定的承包人開始施工的日期。4.2施工結(jié)束時間4.2.1施工結(jié)束時間是指承包人按照合同約定完成所有施工工作的日期。4.3延期條款4.3.1施工延期指承包人未能按照合同約定的時間完成施工工作。4.3.2延期條款包括：4.3.2.1延期申請：承包人因特殊情況需要延期時，應向發(fā)包人提出書面延期申請；4.3.2.2延期審批：發(fā)包人在收到延期申請后，按照合同約定進行審批；4.3.2.3延期責任：第八條知識產(chǎn)權(quán)保護8.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬8.1.1發(fā)包人擁有核電站建設施工過程中產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權(quán)。8.1.2承包人在合同履行過程中所形成的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利、技術秘密、著作權(quán)等，歸承包人所有。8.2侵權(quán)責任8.2.1承包人應保證其施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。8.2.2承包人如侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)，應承擔相應的法律責任，并賠償發(fā)包人因此造成的損失。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、運營秘密等，應予以保密。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同簽訂之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。9.3泄密責任9.3.1如一方違反保密義務，導致對方遭受損失的，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的直接經(jīng)濟損失。第十條違約責任10.1違約行為10.1.1發(fā)包人未能按照約定時間支付合同價款，或未能提供施工條件的，應承擔違約責任。10.1.2承包人未能按照約定時間完成施工工作，或施工質(zhì)量不符合約定的，應承擔違約責任。10.2違約責任10.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方在合同中約定。10.2.2違約方應賠償因此給對方造成的直接經(jīng)濟損失。10.3違約賠償10.3.1因一方違約導致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付違約金及賠償因此造成的直接經(jīng)濟損失。第十一條爭議解決11.1爭議方式11.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2仲裁機構(gòu)11.2.1如雙方同意采用仲裁解決爭議，應選擇____仲裁委員會進行仲裁。11.3法律適用11.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.1.2合同生效后，雙方應按照合同約定履行各自的義務。12.2合同變更12.2.1合同變更應由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.2.2合同變更不得影響合同的履行和雙方的權(quán)利義務。12.3合同解除12.3.1任何一方提前解除合同的，應提前____天通知對方，并承擔因提前解除合同給對方造成的直接經(jīng)濟損失。12.3.2合同解除后，雙方應按照合同約定辦理相關手續(xù)，并互相協(xié)助對方完成后續(xù)工作。第十三條其他條款13.1不可抗力13.1.1不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。13.1.2遭受不可抗力影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關證明文件。13.2forcemajeure13.2.1如雙方約定“forcemajeure”作為合同條款的，應按照雙方約定的條件和程序處理。13.3法律政策變化13.3.1如因法律、政策變化導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，必要時可依法變更或解除合同。第十四條合同的份數(shù)和保管14.1合同份數(shù)14.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.1.2雙方應妥善保管合同副本，未經(jīng)對方同意，不得對外泄露或轉(zhuǎn)讓。14.2合同保管14.2.1雙方應在本合同簽訂后____天內(nèi)，將合同正本提交給各自的法律顧問或指定的合同管理人員進行保管。14.3合同副本效力14.3.1如雙方在合同中約定合同副本具有法律效力，則第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方是指除甲乙方之外的，根據(jù)本合同約定參與合同履行或與合同履行有關聯(lián)的單位或個人。1.2第三方包括但不限于：中介方、咨詢方、監(jiān)理方、施工分包方、材料設備供應商、檢測機構(gòu)等。第二條第三方介入的條件和方式2.1第三方介入的條件2.1.1甲乙方根據(jù)合同約定或經(jīng)協(xié)商一致，可以邀請第三方參與合同履行。2.1.2第三方介入應符合相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及本合同的約定。2.2第三方介入的方式2.2.1第三方可以作為合同的一方直接參與合同履行，也可以作為協(xié)助方參與合同的特定工作。2.2.2第三方介入應通過甲乙方協(xié)商確定，并簽訂書面補充協(xié)議。第三條第三方的主要權(quán)利義務3.1第三方權(quán)利3.1.1按照合同約定或甲乙方的授權(quán)，第三方享有合同約定的權(quán)利。3.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲得相應的報酬或費用。3.2第三方義務3.2.1第三方應按照合同約定或甲乙方的要求，完成約定的工作內(nèi)容。3.2.2第三方應對其工作成果負責，確保符合合同約定的質(zhì)量標準。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額是指第三方因其違約行為導致甲乙方損失時，第三方應承擔的賠償責任限額。4.2第三方責任限額的確定4.2.1甲乙方應在合同中明確第三方的責任限額，包括但不限于賠償金額、賠償方式等。4.2.2第三方責任限額不應超過其從甲乙方獲得的報酬或費用。第五條第三方與甲乙方的關系5.1第三方與甲乙方之間的合同關系，不影響甲乙方之間的合同關系。5.2第三方應僅向甲乙方承擔責任，不向其他合同方承擔責任。第六條第三方違約的處理6.1第三方違約指第三方未能按照合同約定履行義務。6.2第三方違約的處理方式6.2.1甲乙方應與第三方協(xié)商解決違約問題。6.2.2如協(xié)商不成，甲乙方有權(quán)解除與第三方的合同，并追究其違約責任。第七條第三方與甲乙方的溝通與協(xié)作7.2甲乙方應提供第三方履行合同所需的信息、資料和條件。第八條第三方介入的變更與解除8.1第三方介入的變更8.1.1甲乙方如需變更第三方的，應提前書面通知對方，并說明變更理由。8.1.2變更第三方應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。8.2第三方介入的解除8.2.1甲乙方如需解除與第三方的合同，應提前書面通知對方，并說明解除理由。8.2.2解除第三方合同應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第九條第三方介入的違約責任9.1第三方如違反本合同或與甲乙方的約定，應承擔違約責任。9.2第三方違約責任的承擔方式包括但不限于：賠償損失、支付違約金、承擔額外費用等。第十條第三方介入的爭議解決10.1第三方介入的爭議指第三方與甲乙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議。10.2爭議解決方式包括但不限于：協(xié)商解決、調(diào)解、仲裁、訴訟等。第十一條第三方介入的合同份數(shù)與保管11.1第三方介入的合同份數(shù)11.1.1本合同一式三份，甲乙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.1.2雙方應妥善保管合同副本，未經(jīng)對方同意，不得對外泄露或轉(zhuǎn)讓。11.2第三方介入的合同保管11.2.1第三方應在本合同簽訂后____天內(nèi)，將合同正本提交給各自的法律顧問或指定的合同管理人員進行保管。11.3第三方介入的合同副本效力11.3.1如雙方在合同中約定合同副本具有法律效力，則第三方持有的合同副本亦具有同等法律效力。第十二條第三方介入的其他條款12.1甲乙方與第三方簽訂的合同，不得影響甲乙方之間的合同關系。12.2甲乙方與第三方之間的第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：核電站建設施工合同協(xié)議書附件二：核電站建設施工圖紙和技術規(guī)范附件三：工程量清單和報價單附件四：施工進度計劃和時間表附件五：質(zhì)量保證書和檢測報告附件六：安全防護措施方案和應急預案附件七：材料和設備供應合同附件八：施工分包合同附件九：監(jiān)理和咨詢服務合同附件十：保險合同附件十一：知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議附件十二：保密協(xié)議附件十三：爭議解決協(xié)議附件十四：合同變更和解除協(xié)議附件十五：第三方介入?yún)f(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：核電站建設施工合同協(xié)議書本協(xié)議書是核電站建設施工合同的主體文件，明確了甲乙方的權(quán)利義務和合同的履行條件。附件二：核電站建設施工圖紙和技術規(guī)范包含核電站建設施工所需的詳細圖紙和技術規(guī)范，用于指導施工過程。附件三：工程量清單和報價單詳細列出所有施工工程的項目、工程量和報價，作為合同價款支付的依據(jù)。附件四：施工進度計劃和時間表明確施工的起始日期、結(jié)束日期以及各個階段的進度安排。附件五：質(zhì)量保證書和檢測報告證明承包人施工質(zhì)量的文件，由第三方檢測機構(gòu)出具。附件六：安全防護措施方案和應急預案包含施工過程中的安全防護措施和應急預案，確保施工安全。附件七：材料和設備供應合同明確材料和設備供應商的供應義務和質(zhì)量要求。附件八：施工分包合同如有分包工程，應附上與分包方的合同文件。附件九：監(jiān)理和咨詢服務合同明確監(jiān)理和咨詢機構(gòu)的職責和報酬。附件十：保險合同包含施工過程中所需的各種保險合同，如意外傷害保險、工程保險等。附件十一：知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議明確雙方對施工過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)的保護義務。附件十二：保密協(xié)議規(guī)定雙方在合同履行過程中對商業(yè)秘密和敏感信息的保密義務。附件十三：爭議解決協(xié)議約定合同爭議的解決方式、仲裁機構(gòu)或法院等。附件十四：合同變更和解除協(xié)議明確合同變更和解除的條件、程序和后