國際平整園精裝房施工合同

國際平整園精裝房施工合同合同編號：__________國際平整園精裝房施工合同甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________一、工程內(nèi)容（1）平整園工程：包括但不限于場地平整、綠化帶建設(shè)、景觀設(shè)計及施工、園林設(shè)施安裝等；（2）精裝工程：包括但不限于室內(nèi)墻面、地面、天花板裝修、水電安裝、衛(wèi)浴設(shè)備安裝、家具家電配置等。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的施工圖紙和施工要求，按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量完成本工程。二、工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.2乙方應(yīng)選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)件，并保證其質(zhì)量。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.4工程驗收合格后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)一定期限的保修，保修期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)及時予以修復(fù)。三、合同價格及支付3.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的付款節(jié)點和比例，向乙方支付合同價款。具體付款節(jié)點和比例如下：（1）工程開工前，甲方支付合同總價款的30%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付合同總價款的20%；（4）剩余的10%作為質(zhì)量保證金，待質(zhì)保期結(jié)束后支付。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付合同價款。四、工期4.1本工程約定的工期為______天。4.2乙方如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)提前向甲方書面說明，并征得甲方同意。4.3甲方應(yīng)按照約定提供施工場地和施工條件，確保乙方正常施工。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按照約定質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方返工、修復(fù)，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方如未按照約定時間支付合同價款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式為：逾期付款金額×日利率（____‰）。5.3雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日止。6.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工要求及標(biāo)準(zhǔn)3.付款節(jié)點及比例說明4.質(zhì)量保證金支付說明5.逾期付款違約金計算公式6.補充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方返工、修復(fù)，并按照約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未按照約定時間支付合同價款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金。3.雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。三、法律名詞及解釋：1.合同編號：用于標(biāo)識合同的唯一編號。2.甲方：指房屋所有權(quán)人。3.乙方：指具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位。4.工程內(nèi)容：指合同約定的施工項目。5.工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)：按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求進(jìn)行施工。6.合同價格及支付：包括合同總價款、付款節(jié)點及比例、質(zhì)量保證金等。7.工期：指約定的工程完成時間。8.違約責(zé)任：指一方未履行合同約定時應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，征得甲方同意，并協(xié)商調(diào)整工期。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)及時修復(fù)，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.支付糾紛：雙方應(yīng)按照約定付款節(jié)點和比例及時支付合同價款，如有爭議，可協(xié)商解決或提起訴訟。4.爭議解決：如發(fā)生爭議，雙方可友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于甲方為房屋所有權(quán)人，乙方為