承攬合同的應用領域

合同編號：__________承攬合同甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________一、承攬項目及內容1.甲方同意乙方承攬_______（項目名稱），乙方同意按照本合同約定的條款完成承攬項目。2.乙方應按照甲方的要求，完成承攬項目的設計、制作、安裝、調試等工作。3.乙方應保證承攬項目的質量、安全、進度等滿足甲方的要求。二、合同價格及支付1.乙方向甲方提供的承攬項目，總價為人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）。2.甲方支付乙方合同款項分階段進行，具體支付方式及進度如下：（1）合同簽訂后_______日內，甲方支付乙方合同總價款的_______%；（2）乙方完成承攬項目的設計、制作等工作后，甲方支付乙方合同總價款的_______%；（3）乙方完成承攬項目的安裝、調試等工作并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的_______%。3.甲方支付乙方合同款項時，應提供等額的正規(guī)發(fā)票。三、工期及交付1.乙方應按照甲方要求的工期完成承攬項目，工期自雙方簽訂合同之日起計算，共計_______日。2.乙方應在合同約定的工期內，完成承攬項目的交付工作。3.若乙方因特殊情況無法按照約定工期完成承攬項目，乙方應提前_______日通知甲方，并征得甲方同意。甲方有權根據實際情況決定是否同意延期，并有權要求乙方支付逾期交付的違約金。四、質量保證1.乙方應對承攬項目的設計、制作、安裝、調試等環(huán)節(jié)的質量進行嚴格把控，確保承攬項目符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.乙方應按照甲方的要求，對承攬項目進行驗收。驗收合格的，甲方應支付合同約定的款項。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，并重新進行驗收。3.乙方對承攬項目的質量負責，自驗收合格之日起，乙方應提供_______年的質保期。在質保期內，如承攬項目出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后_______日內到達現(xiàn)場進行處理，并根據甲方要求進行維修、更換等。五、保密條款1.雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。2.保密期限自本合同簽訂之日起計算，至合同履行完畢之日止。六、違約責任1.乙方如未按照約定工期完成承攬項目，應按照逾期交付部分合同總價款的_______%向甲方支付違約金。2.乙方如未按照約定質量完成承攬項目，甲方有權要求乙方進行整改，并有權要求乙方支付合同總價款的_______%作為違約金。3.甲方如未按照約定時間支付合同款項，應按照逾期支付部分合同總價款的_______%向乙方支付違約金。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同履行完畢之日止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方應仔細閱讀本合同，確保了解合同約定的各項條款。（2）甲乙雙方應按照合同約定的內容、工期、質量等要求，履行各自的權利和義務。（3）甲乙雙方應嚴格遵循國家相關法律法規(guī)，確保合同的合法性、合規(guī)性。（4）甲乙雙方在履行合同過程中，應確保保密信息的安全性，避免泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密等。（5）甲乙雙方在發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。2.解決辦法：（1）甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可先進行友好協(xié)商，尋求解決方案。（2）如協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.承攬合同：指承攬方按照委托方的要求，完成某項工作或提供某種服務，并由委托方支付報酬的合同。2.甲方（委托方）：指委托承攬方完成某項工作或提供某種服務的當事人。3.乙方（承攬方）：指接受委托方委托，負責完成某項工作或提供某種服務的當事人。4.合同總價款：指甲乙雙方約定的承攬項目完成后，乙方應獲得的報酬總額。5.工期：指乙方完成承攬項目所需的時間，自合同簽訂之日起計算。6.質量保證：指乙方對承攬項目的質量承擔責任，并確保承攬項目符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。7.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的違約賠償金額。8.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。9.技術秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息。10.人民法院：指中華人民共和國審判機關，依法行使審判權，解決民事糾紛。補充條款與應用場合：1.特殊應用場合：（1）場合一：建筑設計承攬適用范圍：甲方委托乙方進行建筑設計，包括平面布局、結構設計、施工圖等。補充條款：乙方應在設計過程中，充分考慮甲方的需求和預算，確保設計方案的可行性。乙方應按照甲方的要求，提供完整的設計圖紙及施工說明書。（2）場合二：軟件開發(fā)承攬適用范圍：甲方委托乙方進行軟件開發(fā)，包括需求分析、系統(tǒng)設計、編碼、測試等。補充條款：乙方應根據甲方的業(yè)務需求，制定詳細的軟件開發(fā)計劃，并按時完成各階段任務。乙方應對開發(fā)的軟件產品進行嚴格測試，確保軟件的穩(wěn)定性和安全性。（3）場合三：廣告制作承攬適用范圍：甲方委托乙方進行廣告制作，包括創(chuàng)意策劃、設計制作、發(fā)布等。補充條款：乙方應根據甲方的廣告需求，提供獨特的創(chuàng)意方案，并保證廣告的視覺效