二零二四年度園林景觀照明亮化工程合同

二零二四年度園林景觀照明亮化工程合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同中所指的園林景觀照明亮化工程第二條工程范圍與內容2.1工程的具體地點2.2工程包含的景觀照明亮化項目2.3工程的設計標準和要求第三條工程時間安排3.1工程開工日期3.2工程預計竣工日期3.3工程驗收日期第四條工程款項及支付方式4.1工程總造價4.2預付款的數額與支付時間4.3工程進度款的支付比例與時間4.4竣工驗收合格后的尾款支付第五條乙方義務與責任5.1乙方的設計義務5.2乙方的施工義務5.3乙方對工程質量的責任5.4乙方對工程進度的責任第六條甲方義務與責任6.1甲方的配合義務6.2甲方對工程提供的支持6.3甲方對乙方施工進度的支持第七條工程變更7.1工程變更的條件7.2工程變更的程序7.3工程變更的費用及責任分配第八條工程驗收與保修8.1工程驗收的標準與方法8.2工程驗收的程序8.3工程保修期限與范圍第九條違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任9.3違約賠償的計算方法與支付方式第十條爭議解決10.1雙方協(xié)商解決10.2請求第三方調解10.3提交仲裁機構仲裁10.4向人民法院提起訴訟第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件11.2合同的終止條件11.3合同終止后的相關事宜處理第十二條保密條款12.1雙方對合同內容的保密義務12.2保密信息的范圍與期限第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項13.2對合同未盡事宜的解釋和補充第十四條合同的附件14.1工程設計方案14.2工程預算書14.3工程進度計劃14.4雙方簽署的補充協(xié)議第一部分：合同如下第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方：X園林景觀照明亮化工程股份有限公司地址：省市區(qū)路號1.2乙方名稱及地址乙方：X照明亮化工程有限公司地址：省市區(qū)路號1.3合同中所指的園林景觀照明亮化工程本合同所指的園林景觀照明亮化工程是指在甲方提供的園林景觀區(qū)域內，乙方按照約定的設計方案、施工標準和技術要求，進行的照明亮化系統(tǒng)的設計、供應、安裝、調試和驗收等工作。第二條工程范圍與內容2.1工程的具體地點工程地點位于X園林景觀區(qū)域，具體范圍以甲方提供的工程圖紙和說明為準。2.2工程包含的景觀照明亮化項目工程包含的項目包括但不限于：道路照明、景觀照明、功能性照明、裝飾性照明等。2.3工程的設計標準和要求乙方應按照甲方提供的工程圖紙和說明，結合現場實際情況，制定合理的設計方案，并符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和和地方規(guī)定。第三條工程時間安排3.1工程開工日期工程開工日期為合同簽訂后的30日內。3.2工程預計竣工日期工程預計竣工日期為開工日期起算的180日內。3.3工程驗收日期工程驗收日期為工程竣工后的15日內。第四條工程款項及支付方式4.1工程總造價工程總造價為人民幣X元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整）。4.2預付款的數額與支付時間預付款數額為工程總造價的30%，支付時間為合同簽訂后的7個工作日內。4.3工程進度款的支付比例與時間工程進度款支付比例為已完成工程量的60%，支付時間為每個付款周期結束后的7個工作日內。4.4竣工驗收合格后的尾款支付工程驗收合格后，支付剩余的10%尾款。第五條乙方義務與責任5.1乙方的設計義務乙方應按照甲方要求，提交完整的設計方案，并負責設計方案的修改和完善。5.2乙方的施工義務乙方應按照設計方案和施工標準進行施工，確保工程質量。5.3乙方對工程質量的責任乙方應對施工過程中的質量問題負責，并承擔相應的修復和整改費用。5.4乙方對工程進度的責任乙方應確保工程按照約定的時間節(jié)點完成，如因乙方原因導致工程延期，應承擔相應的違約責任。第六條甲方義務與責任6.1甲方的配合義務甲方應提供工程所需的場地、電源、水源等基礎設施，并負責相關手續(xù)的辦理。6.2甲方對工程提供的支持甲方應按照合同約定，及時支付工程款項，并提供必要的現場管理和生活保障。6.3甲方對乙方施工進度的支持甲方應積極協(xié)助乙方解決施工過程中的問題，確保工程順利進行。第七條工程變更7.1工程變更的條件工程變更的條件包括但不限于：設計錯誤、現場實際情況變化、法律法規(guī)變化等。7.2工程變更的程序工程變更應由甲方提出，乙方進行評估，雙方協(xié)商確定變更內容和費用。7.3工程變更的費用及責任分配工程變更費用根據變更內容和工程量進行計算，責任分配根據變更原因確定。第八條工程驗收與保修8.1工程驗收的標準與方法工程驗收標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和和地方規(guī)定。驗收方法包括乙方自檢、甲方檢查、第三方檢測等。8.2工程驗收的程序工程驗收程序包括：驗收準備、驗收實施、驗收報告編制和驗收結論。8.3工程保修期限與范圍工程保修期限為竣工驗收合格后的12個月，保修范圍包括乙方設計、供應和施工的部分。第九條違約責任9.1甲方違約責任甲方未按約定支付款項、提供場地和基礎設施，或違反國家相關法律法規(guī)，導致工程無法正常進行或造成損失的，應承擔違約責任。9.2乙方違約責任乙方未按約定完成設計、供應和施工任務，或違反國家相關法律法規(guī)，導致工程質量問題、進度延誤或造成損失的，應承擔違約責任。9.3違約賠償的計算方法與支付方式違約賠償金額根據違約程度和造成的實際損失計算，賠償方式包括賠償金、修復費用、逾期利息等。第十條第八條工程驗收與保修8.1工程驗收的標準與方法工程驗收的標準應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和和地方規(guī)定。驗收方法包括乙方自檢、甲方檢查、第三方檢測等。8.2工程驗收的程序工程驗收程序包括：驗收準備、驗收實施、驗收報告編制和驗收結論。8.3工程保修期限與范圍工程保修期限為竣工驗收合格后的12個月，保修范圍包括乙方設計、供應和施工的部分。第九條違約責任9.1甲方違約責任甲方未按約定支付款項、提供場地和基礎設施，或違反國家相關法律法規(guī)，導致工程無法正常進行或造成損失的，應承擔違約責任。9.2乙方違約責任乙方未按約定完成設計、供應和施工任務，或違反國家相關法律法規(guī)，導致工程質量問題、進度延誤或造成損失的，應承擔違約責任。9.3違約賠償的計算方法與支付方式違約賠償金額根據違約程度和造成的實際損失計算，賠償方式包括賠償金、修復費用、逾期利息等。第十條爭議解決10.1雙方協(xié)商解決雙方應通過友好協(xié)商，盡力達成一致意見，解決合同履行過程中的爭議。10.2請求第三方調解如雙方協(xié)商不成，可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。10.3提交仲裁機構仲裁如調解不成，任何一方均有權向合同簽訂地仲裁委員會提交仲裁申請。10.4向人民法院提起訴訟如仲裁不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效與終止11.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同的終止條件本合同在工程驗收合格、乙方向甲方支付完畢所有款項后終止。11.3合同終止后的相關事宜處理合同終止后，乙方應按照甲方的要求，對工程進行維護和保修，并按照約定退還剩余的預付款。第十二條保密條款12.1雙方對合同內容的保密義務雙方應對合同的內容、談判過程以及與合同有關的其他信息予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。12.2保密信息的范圍與期限保密信息范圍包括合同條款、技術資料、商業(yè)秘密等。保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十三條其他條款13.1雙方約定的其他事項雙方可以在合同中約定其他與合同履行有關的事項，包括但不限于工程保險、安全事故處理等。13.2對合同未盡事宜的解釋和補充對于合同未涉及的事宜，雙方應本著誠實信用、公平原則進行解釋和補充。第十四條合同的附件14.1工程設計方案附件中應包括完整的工程設計方案，包括設計圖紙、技術說明、材料清單等。14.2工程預算書附件中應包括詳細的工程預算書，包括工程量清單、材料價格、人工費用等。14.3工程進度計劃附件中應包括工程進度計劃，包括關鍵節(jié)點、施工步驟、時間表等。14.4雙方簽署的補充協(xié)議附件中應包括雙方就合同未盡事宜簽署的補充協(xié)議，以及其他相關文件。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的條件1.1第三方介入的條件包括但不限于：雙方協(xié)商不成；調解不成；仲裁不成；任何一方向人民法院提起訴訟。第二條第三方介入的程序2.1雙方應嘗試通過友好協(xié)商解決爭議。2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調解委員會申請調解。2.3如調解不成，任何一方有權向合同簽訂地仲裁委員會提交仲裁申請。2.4如仲裁不成，任何一方有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三條第三方的作用與責任3.1第三方應公正、公平地處理合同爭議，并作出有利于雙方的裁決或判決。3.2第三方對合同爭議的處理結果具有法律效力，雙方應予以接受并履行。3.3第三方不參與合同的履行，其職責僅限于處理合同爭議。第四條第三方選擇的約定4.1雙方應在本合同中約定第三方的選擇方式，包括但不限于：雙方協(xié)商選擇；輪流選擇；第三方推薦。第五條第三方費用5.1第三方介入所需的費用由雙方商定，可以在合同中約定費用的分攤方式。5.2如第三方介入導致額外費用產生，雙方應根據實際情況協(xié)商承擔。第六條第三方責任限額6.1第三方在處理合同爭議時，應對其作出的裁決或判決承擔法律責任。6.2第三方不承擔合同履行過程中的任何責任，其裁決或判決不免除甲乙雙方的合同責任。6.3第三方對合同爭議的處理結果，不影響甲乙雙方根據合同約定享有的權利和承擔的義務。第七條第三方介入與合同變更7.1第三方介入不影響本合同的效力，除非雙方另有約定。7.2第三方介入不影響甲乙雙方根據合同約定履行其義務。第八條第三方介入與合同終止8.1第三方介入不導致合同終止，除非雙方另有約定。8.2第三方介入完成后，合同繼續(xù)有效，甲乙雙方應繼續(xù)履行合同約定的義務。第九條第三方介入與違約責任9.1第三方介入不影響甲乙雙方根據合同約定承擔的違約責任。9.2第三方介入不免除甲乙雙方的違約責任，雙方應依法承擔違約賠償責任。第十條第三方介入與保密義務10.1第三方介入不免除甲乙雙方履行保密義務。10.2第三方介入過程中獲知的保密信息，第三方應予以保密，未經甲乙雙方同意不得向第三方披露。第十一條第三方介入與爭議解決11.1第三方介入是解決合同爭議的一種方式，但不影響甲乙雙方根據合同約定享有的其他爭議解決途徑。11.2第三方介入不影響甲乙雙方根據合同約定向人民法院提起訴訟的權利。本合同的第三方介入條款是對原合同的補充，雙方應嚴格按照本條款約定履行合同義務，處理合同爭議。本條款的修正不影響原合同的其他條款，除非雙方另有約定。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計方案附件2：工程預算書附件3：工程進度計劃附件4：合同履行過程中的變更記錄附件5：工程驗收報告附件6：保修記錄附件7：雙方簽署的補充協(xié)議附件8：第三方介入的裁決或判決書附件1工程設計方案本附件應包括完整的工程設計方案，包括但不限于設計圖紙、技術說明、材料清單等。設計方案應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和和地方規(guī)定。附件2工程預算書本附件應包括詳細的工程預算書，包括但不限于工程量清單、材料價格、人工費用等。預算書應真實、準確地反映工程成本。附件3工程進度計劃本附件應包括工程進度計劃，包括但不限于關鍵節(jié)點、施工步驟、時間表等。進度計劃應符合合同約定的工程時間安排。附件4合同履行過程中的變更記錄本附件用于記錄合同履行過程中發(fā)生的變更事項，包括但不限于變更的內容、原因、時間等。附件5工程驗收報告本附件應包括工程驗收的標準、方法、結果等。驗收報告應由第三方出具，并具有法律效力。附件6保修記錄本附件用于記錄工程保修期限內發(fā)生的問題及處理的記錄，包括但不限于問題描述、處理方法、處理結果等。附件7雙方簽署的補充協(xié)議本附件應包括雙方就合同未盡事宜簽署的補充協(xié)議，以及其他相關文件。附件8第三方介入的裁決或判決書本附件應包括第三方介入后作出的裁決或判決書，包括但不限于裁決或判決的內容、時間等。說明二：違約行為及責任認定1.甲方未按約定支付款項、提供場地和基礎設施，或違反國家相關法律法規(guī)。2.乙方未按約定完成設計、供應和施工任務，或違反國家相關法律法規(guī)。3.雙方未按約定履行合同義務，導致工程無法正常進行。4.第三方介入過程中出現濫用職權、偏袒某一方等不當行為。5.任何一方未按第三方介入的裁決或判決書履行義務。違約