2024年度工程施工合同標(biāo)的為高速公路建設(shè)項(xiàng)目

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程施工合同標(biāo)的為高速公路建設(shè)項(xiàng)目本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)包人1.2承包人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同金額3.1合同總金額3.2付款方式及進(jìn)度3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2質(zhì)量保證措施第五條工程進(jìn)度5.1施工期限5.2進(jìn)度計(jì)劃5.3延期違約責(zé)任第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)6.2設(shè)備租賃6.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第七條施工安全7.1安全標(biāo)準(zhǔn)7.2安全防護(hù)措施7.3安全事故處理第八條環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)8.2環(huán)保措施8.3環(huán)保責(zé)任第九條變更與調(diào)整9.1變更范圍9.2變更程序9.3變更費(fèi)用第十條違約責(zé)任10.1承包人違約10.2發(fā)包人違約10.3違約責(zé)任免除第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)11.3仲裁費(fèi)用第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約責(zé)任第十四條其他約定14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)包人1.1.1發(fā)包人名稱：1.1.2發(fā)包人地址：1.1.3發(fā)包人代表：1.1.4發(fā)包人聯(lián)系方式：1.2承包人1.2.1承包人名稱：1.2.2承包人地址：1.2.3承包人代表：1.2.4承包人聯(lián)系方式：第二條工程概況2.1工程名稱：2024年度高速公路建設(shè)項(xiàng)目2.2工程地點(diǎn)：2.3工程規(guī)模：2.4工程內(nèi)容：包括但不限于道路建設(shè)、橋梁建設(shè)、隧道建設(shè)、交通設(shè)施安裝等。第三條合同金額3.1合同總金額：人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。3.2付款方式及進(jìn)度：3.2.1預(yù)付款：合同簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付合同總金額的【】%作為預(yù)付款。3.2.2進(jìn)度付款：按照工程進(jìn)度，每完成一個(gè)階段工程，經(jīng)發(fā)包人驗(yàn)收合格后，支付該階段工程合同總金額的【】%。3.2.3尾款：工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后【】個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余的【】%的合同金額。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制：因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工程成本發(fā)生重大變化時(shí)，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。第四條工程質(zhì)量4.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.2質(zhì)量保證措施：4.2.1承包人應(yīng)按照設(shè)計(jì)和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2.2承包人應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，定期對(duì)施工過程進(jìn)行質(zhì)量檢查。4.2.3承包人應(yīng)承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工、維修等費(fèi)用。第五條工程進(jìn)度5.1施工期限：自合同簽訂之日起至工程竣工交付使用之日止。5.2進(jìn)度計(jì)劃：詳見附件一《工程進(jìn)度計(jì)劃》。5.3延期違約責(zé)任：5.3.1承包人原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向發(fā)包人支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為合同總金額的【】%。5.3.2發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向承包人支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為合同總金額的【】%。第六條材料與設(shè)備6.1材料供應(yīng)：6.1.1承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)施工所需材料，并保證材料質(zhì)量。6.1.2發(fā)包人負(fù)責(zé)對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，不符合質(zhì)量要求的材料，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)更換。6.2設(shè)備租賃：承包人負(fù)責(zé)租賃施工所需設(shè)備，并承擔(dān)設(shè)備租賃費(fèi)用。6.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件二《材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。第八條環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照國(guó)家及地方環(huán)境保護(hù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8.2環(huán)保措施：8.2.1承包人應(yīng)在施工過程中采取有效措施，減少對(duì)環(huán)境的影響。8.2.2承包人應(yīng)妥善處理施工產(chǎn)生的廢棄物，不得隨意丟棄。8.2.3承包人應(yīng)定期對(duì)施工區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保施工活動(dòng)不影響周邊環(huán)境。8.3環(huán)保責(zé)任：承包人應(yīng)對(duì)因施工導(dǎo)致的環(huán)保問題承擔(dān)全部責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。第九條變更與調(diào)整9.1變更范圍：合同執(zhí)行過程中，如需對(duì)工程內(nèi)容、工程量、工程進(jìn)度等進(jìn)行變更，均應(yīng)納入變更范圍。9.2變更程序：9.2.1變更申請(qǐng)：變更申請(qǐng)應(yīng)由承包人向發(fā)包人提出，并說明變更原因及影響。9.2.2變更審批：發(fā)包人應(yīng)在收到變更申請(qǐng)后【】個(gè)工作日內(nèi)審批完畢。9.2.3變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，承包人應(yīng)按照變更后的要求進(jìn)行施工。9.3變更費(fèi)用：變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行協(xié)商調(diào)整。第十條違約責(zé)任10.1承包人違約：10.1.1承包人未按合同約定完成工程，應(yīng)向發(fā)包人支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為合同總金額的【】%。10.1.2承包人未按合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，應(yīng)負(fù)責(zé)返工、維修，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。10.2發(fā)包人違約：10.2.1發(fā)包人未按合同約定支付合同價(jià)款，應(yīng)向承包人支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為應(yīng)付款金額的【】%。10.2.2發(fā)包人未按合同約定提供施工條件，導(dǎo)致工程延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.3違約責(zé)任免除：雙方因不可抗力導(dǎo)致違約，可免除相應(yīng)的違約責(zé)任。第十一條爭(zhēng)議解決11.1.1提交【】仲裁委員會(huì)仲裁；11.1.2向【】人民法院提起訴訟。11.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)：11.2.1選擇仲裁解決爭(zhēng)議的，仲裁地點(diǎn)為【】。11.2.2仲裁機(jī)構(gòu)為【】。11.3仲裁費(fèi)用：仲裁費(fèi)用按雙方實(shí)際發(fā)生費(fèi)用協(xié)商分擔(dān)，或按相關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第十二條合同的生效、變更與終止12.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更程序：合同變更應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后生效。12.3合同終止條件：工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格，雙方辦理結(jié)算手續(xù)后，合同終止。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。13.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起【】年。13.3違約責(zé)任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為泄露信息所造成損失的【】%。第十四條其他約定14.1不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，雙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)處理。14.2法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)【】法律法規(guī)。14.3合同附件：本合同附件包括但不限于附件一《工程進(jìn)度計(jì)劃》、附件二《材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義：本合同中所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同工程項(xiàng)目的實(shí)施具有利害關(guān)系，或提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、貸款、保險(xiǎn)、擔(dān)保等協(xié)助的個(gè)體或組織。1.2第三方范圍：包括但不限于分包商、供應(yīng)商、咨詢機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、貸款機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序：2.1.1甲乙方如需引入第三方參與合同工程的實(shí)施或提供相關(guān)服務(wù)，應(yīng)提前書面通知對(duì)方。2.1.2甲乙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┑谌降馁Y質(zhì)證明、業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容等相關(guān)信息。2.1.3甲乙方應(yīng)確保第三方符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)。2.2第三方介入條件：2.2.1第三方應(yīng)具備國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)務(wù)許可。2.2.2第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，不得損害甲乙方的合法權(quán)益。第三條第三方責(zé)任與義務(wù)3.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量、安全、合規(guī)性等承擔(dān)全部責(zé)任。3.2第三方義務(wù)：3.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，完成其承擔(dān)的服務(wù)或產(chǎn)品供應(yīng)。3.2.2第三方應(yīng)確保其服務(wù)或產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。3.2.3第三方應(yīng)對(duì)其服務(wù)或產(chǎn)品在施工過程中造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失等承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方介入后的合同變更4.1合同變更：當(dāng)?shù)谌浇槿雽?dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，甲乙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后生效。4.2變更內(nèi)容：包括但不限于合同價(jià)款、工程內(nèi)容、工程量、工期等。4.3變更程序：甲乙方應(yīng)按照原合同約定的變更程序，辦理變更手續(xù)。第五條第三方支付與結(jié)算5.1第三方支付：甲乙方與第三方之間的支付關(guān)系，應(yīng)另行簽訂支付協(xié)議，明確支付金額、支付時(shí)間、支付方式等。5.2結(jié)算方式：第三方完成服務(wù)或產(chǎn)品供應(yīng)后，甲乙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。5.3結(jié)算時(shí)間：甲乙方應(yīng)在每個(gè)支付周期結(jié)束后【】個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算。第六條第三方違約處理6.1第三方違約：第三方未按合同約定履行義務(wù)，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約處理：甲乙方應(yīng)按照合同約定，向第三方主張違約責(zé)任。6.3違約金：第三方違約導(dǎo)致的損失，甲乙方有權(quán)要求第三方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為損失金額的【】%。第七條第三方與甲乙方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系：第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。7.2第三方與甲乙方的權(quán)利義務(wù)：第三方對(duì)甲乙方的權(quán)利義務(wù)，不轉(zhuǎn)移給甲乙方，甲乙方對(duì)第三方的權(quán)利義務(wù)，不轉(zhuǎn)移給甲乙方。第八條第三方責(zé)任限額8.1第三方責(zé)任限額：第三方對(duì)甲乙方的賠償責(zé)任，以其在合同中的約定金額為限。8.2責(zé)任限額調(diào)整：甲乙方有權(quán)根據(jù)工程實(shí)際情況，與第三方協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。8.3第三方責(zé)任保險(xiǎn)：第三方應(yīng)為其服務(wù)或產(chǎn)品提供相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)，并提交保險(xiǎn)單據(jù)給甲乙方。第九條爭(zhēng)議解決9.1.1提交【】仲裁委員會(huì)仲裁；9.1.2向【】人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)：9.2.1選擇仲裁解決爭(zhēng)議的，仲裁地點(diǎn)為【】。9.2.2仲裁機(jī)構(gòu)為【】。9.3仲裁費(fèi)用：仲裁費(fèi)用按雙方實(shí)際發(fā)生費(fèi)用協(xié)商分擔(dān)，或按相關(guān)法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更程序：合同變更應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后生效。10.3合同終止條件：工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格，雙方辦理結(jié)算手續(xù)后，合同終止。第十一條其他約定11.1不可第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程進(jìn)度計(jì)劃》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明工程的各個(gè)階段及其對(duì)應(yīng)的工期、開工日期、竣工日期等信息。工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)符合合同約定的工期要求，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。附件二：《材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定工程所需各種材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、驗(yàn)收程序等。材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。附件三：《第三方資質(zhì)證明》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包含第三方的資質(zhì)證書、業(yè)務(wù)許可、業(yè)績(jī)證明等文件。第三方提供的資質(zhì)證明應(yīng)真實(shí)、有效，并符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。附件四：《第三方服務(wù)或產(chǎn)品供應(yīng)合同》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列明第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交付時(shí)間等條款。第三方服務(wù)或產(chǎn)品供應(yīng)合同應(yīng)由雙方簽字蓋章，并符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。附件五：《第三方支付協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)明確第三方支付金額、支付時(shí)間、支付方式等信息。第三方支付協(xié)議應(yīng)由雙方簽字蓋章，并符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。附件六：《第三方責(zé)任保險(xiǎn)單》詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包含第三方購(gòu)買的責(zé)任保險(xiǎn)單據(jù)，證明第三方已為其服務(wù)或產(chǎn)品提供相應(yīng)的責(zé)任保險(xiǎn)。第三方應(yīng)將保險(xiǎn)單據(jù)提交給甲乙方，并確保保險(xiǎn)有效期覆蓋合同履行期間。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.第三方未按合同約定提供服務(wù)或產(chǎn)品。2.第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定。3.第三方未按合同約定完成工作，導(dǎo)致工程延期。4.第三方泄露甲乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.第三方違反合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.第三方未按合同約定提供服務(wù)或產(chǎn)品的，甲乙方有權(quán)要求第三方履行合同或賠償損失。2.第三方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定的，甲乙方有權(quán)要求第三