城市綠化土方施工合同

城市綠化土方施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為進行城市綠化工程，需要進行土方施工，乙方具備相關資質和經驗，自愿承攬該土方施工工程。雙方本著平等互利的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________城市綠化土方施工工程1.2工程地點：____________________（詳細地址）1.3工程規(guī)模：____________________（工程面積、工程量等）1.4工程內容：包括但不限于土方開挖、運輸、堆放、回填、壓實等土方工程施工。第二條工程進度及工期2.1工期自____年__月__日開始，至____年__月__日結束。2.2乙方應按照甲方的要求，確保工程進度，按時完成土方施工任務。2.3乙方如因特殊情況不能按期完成工程，應提前向甲方提出延期申請，經甲方批準后方可延期。第三條質量標準3.1乙方應嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范標準進行施工，確保工程質量。3.3乙方應對施工過程中的質量問題及時進行整改，確保工程質量符合要求。第四條合同價格及支付方式4.1本合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2甲方支付乙方工程款項，按下述付款方式進行：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的__%；（2）工程進度達到__%，甲方支付乙方工程總價款的__%；（3）工程完工并驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程總價款。4.3乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按照財務規(guī)定進行支付。第五條違約責任5.1乙方未按合同約定完成工程，甲方有權按逾期天數向乙方追討違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×逾期天數×__%。5.2甲方未按約定時間支付工程款項，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式同上。5.3因不可抗力因素導致工程無法按期完成，雙方互不承擔違約責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程完工并驗收合格后失效。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.乙方資質證明文件2.工程設計圖紙及相關技術資料3.工程量清單4.施工方案及施工組織設計5.工程質量驗收標準6.工程進度計劃表7.支付憑證及發(fā)票8.不可抗力證明文件二、違約行為及認定：1.乙方未按合同約定完成工程，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款項，視為違約。3.乙方工程質量未達到約定標準，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件或資料，視為違約。5.不可抗力因素導致工程無法按期完成，不視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的發(fā)包方，即城市綠化工程的項目業(yè)主。2.乙方：指合同中的承包方，即承擔土方施工任務的施工單位。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.違約金：指一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定時，應向對方支付的金錢。5.工程驗收：指工程完工后，由甲方組織進行的質量、安全、進度等方面的檢查、評定和確認。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，調整施工計劃，增加人員或設備投入。2.工程質量問題：及時整改，停工整頓，直至達到約定標準。3.支付款項爭議：查閱合同條款，提供相應憑證，協(xié)商解決。4.施工條件不足：提前與甲方溝通，確保施工所需條件及時提供。5.不可抗力事件：收集相關證明文件，按合同約定協(xié)商處理。五、所有應