美容院裝修簡易施工合同

美容院裝修簡易施工合同合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（施工方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于乙方具備相關裝修資質，同意承攬本項目；雙方經充分協(xié)商，就本項目的裝修事宜達成如下協(xié)議：一、裝修范圍及內容1.1本項目的裝修范圍包括但不限于：墻面、地面、天花板、門窗、電路、水路、照明、暖通、消防等設施的改造和維修；1.2乙方應按照甲方提供的裝修設計方案進行施工，確保裝修質量符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)定；1.3乙方應在合同約定的工期內完成本項目，確保甲方能夠按期開業(yè)。二、合同價格及支付方式2.1本項目的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；（1）合同簽訂后3日內，甲方支付乙方合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方合同總價款的30%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的20%；（4）剩余的10%作為質量保證金，自工程竣工驗收合格之日起保留6個月，期間無質量問題，甲方應在到期后將質量保證金支付給乙方。三、工期及質量保證3.1乙方承諾按照雙方約定的工期完成本項目，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方因此產生的相應損失；3.2乙方應保證裝修質量，確保本項目竣工驗收合格。如驗收不合格，乙方應在甲方指定期限內免費整改至合格；3.3項目驗收合格后，乙方應按照約定提供相關售后服務。四、違約責任4.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同總價款的10%；4.2如乙方施工過程中發(fā)生安全事故，造成人身傷亡或財產損失的，由乙方承擔全部責任。五、爭議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（委托方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方房產證復印件3.乙方裝修資質證書復印件4.裝修設計方案5.工程預算表6.支付憑證7.竣工驗收報告8.售后服務承諾函二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照約定的工期完成項目，視為違約。2.質量問題：乙方提供的裝修質量不符合約定或國家標準，視為違約。3.支付違約：甲方未按照約定時間支付價款，視為違約。4.安全事故：乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托進行裝修的法人或其他組織。2.乙方：指承擔裝修工程的法人或其他組織。3.工期：指合同約定的乙方完成裝修工程的時間。4.裝修設計方案：指甲方提供的用于指導乙方施工的設計文件。5.質量保證金：為確保乙方履行質量保證義務而設立的保證金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前溝通，制定合理的施工計劃，確保按期完成。2.質量問題：嚴格把控施工材料和工藝，定期巡查，發(fā)現問題及時整改。3.支付問題：雙方明確支付時間節(jié)點，甲方按時支付，乙方按時提供進度報告。4.安全事故：加強現場安全管理，定期進行安全培訓，配備齊全的安全設施。五、所有應用場景：1.甲方為開設美容院，對現有房產進行裝修。2.乙方具備相關裝修資質，愿意承攬該裝修工程。3.雙方就工期、質量、支付等事項達成一致，