市政工程分包合同書

合同編號：__________市政工程分包合同書鑒于：2.承包人愿意接受分包人的分包，并按照本合同的約定完成分包工程；3.雙方本著平等互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。第一條合同范圍與工程內(nèi)容1.1本合同范圍內(nèi)的工程內(nèi)容為：_______。1.2承包人應按照分包人的要求，完成分包工程的施工、設備安裝、調(diào)試、驗收等工作。第二條合同價格與支付2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2承包人完成分包工程后，分包人應按照合同約定的付款進度向承包人支付合同價款。2.3支付方式：_______。第三條工期3.1承包人應按照分包人的要求，保證分包工程在_______年_______月_______日前竣工交付。3.2承包人應保證分包工程的質(zhì)量，確保工程通過驗收。第四條質(zhì)量與標準4.1承包人應按照分包人的要求和相關法律法規(guī)、技術規(guī)范、標準的要求，保證分包工程的質(zhì)量。4.2分包工程的質(zhì)量標準為：_______。第五條材料與設備5.1承包人應按照分包人的要求，使用符合合同約定的材料和設備。5.2承包人應保證材料和設備的質(zhì)量，并承擔由此產(chǎn)生的質(zhì)量責任。第六條安全生產(chǎn)6.1承包人應嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)定，加強施工現(xiàn)場的安全管理。6.2承包人應確保分包工程的安全生產(chǎn)，防止事故的發(fā)生。第七條違約責任7.1承包人未按照本合同約定完成分包工程的，應承擔相應的違約責任。7.2分包人未按照本合同約定支付合同價款的，應承擔相應的違約責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至分包工程驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（分包人）：乙方（承包人）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同主體：確保甲方（分包人）和乙方（承包人）具有相應的民事權利能力和民事行為能力，具備簽訂和履行合同的資格。2.合同內(nèi)容：明確合同范圍、工程內(nèi)容、合同價格、工期、質(zhì)量標準、材料設備、安全生產(chǎn)等條款，確保合同條款的準確性和完整性。3.合同簽訂：雙方應親自簽署合同，并注意核對簽字人的身份和授權情況。4.合同履行：雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，確保工程質(zhì)量和進度。5.違約責任：明確雙方違約情形及相應的違約責任，確保合同的公平性和合理性。6.爭議解決：約定爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等，并明確管轄法院或仲裁機構。解決辦法：1.協(xié)商解決：雙方在履行過程中發(fā)生爭議，通過友好協(xié)商解決，以達成共識。2.調(diào)解解決：若協(xié)商不成，可尋求第三方調(diào)解，如行業(yè)協(xié)會、商會等，尋求專業(yè)人士的調(diào)解意見。3.仲裁解決：若調(diào)解不成，雙方可約定仲裁解決爭議，將爭議提交至約定的仲裁機構進行仲裁。4.訴訟解決：若仲裁不成，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟，通過司法途徑解決爭議。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.民事權利能力：指自然人、法人或其他組織依法享有民事權利和承擔民事義務的能力。2.民事行為能力：指自然人、法人或其他組織依法獨立進行民事法律行為的能力。3.合同履行：指雙方按照合同約定，履行各自的權利和義務的過程。4.違約責任：指合同當事人違反合同約定，應當承擔的法律責任。5.爭議解決：指當合同當事人之間發(fā)生糾紛時，通過一定的程序和方式，使糾紛得到妥善處理的過程。6.仲裁：指合同當事人約定將合同爭議提交仲裁機構進行審理，并作出具有法律效力的裁決的一種解決方式。7.訴訟：指合同當事人將合同爭議提交人民法院，通過司法程序解決爭議的一種方式。特殊應用場合：1.緊急工程：當項目需要在短時間內(nèi)完成時，可能會涉及到加班和加急費用的計算。補充條款：如合同執(zhí)行過程中遇到緊急情況，需要承包人加班或加急完成工程，雙方應另行協(xié)商確定加班費用或加急費用的計算方式。2.工程變更：當項目需求發(fā)生變化，需要對工程范圍或內(nèi)容進行調(diào)整時。補充條款：如因項目需求發(fā)生變化，導致工程范圍或內(nèi)容需要調(diào)整，雙方應另行協(xié)商確定變更后的工程范圍、價格、工期等事項。3.不可抗力：當工程執(zhí)行過程中遇到不可抗力因素，如自然災害、社會事件等，影響工程進度和質(zhì)量。補充條款：如遇不可抗力因素影響工程進度和質(zhì)量，雙方應根據(jù)情況協(xié)商確定工程延期、費用增加等事項。4.特殊材料設備：當工程需要使用特殊材料或設備，可能涉及到特殊材料設備的采購、運輸、安裝等事項。補充條款：