家庭裝潢施工合同書樣本格式

合同編號：__________甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：_______1.4工程預算：_______1.5工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成家庭裝潢施工任務。2.2乙方應保證施工質量，確保工程安全。2.3乙方應按照約定的工期完成工程。2.4乙方應承擔因施工原因導致的損失責任。三、甲方的義務3.1甲方應按照約定的時間向乙方支付工程款項。3.2甲方應提供施工所需的場地、材料等。3.3甲方應協助乙方進行施工，提供必要的相關資料。3.4甲方應在施工過程中對乙方進行監(jiān)督，提出合理化建議。四、工程價款及支付方式4.1本工程的價款為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2甲方支付工程款項的方式如下：（1）合同簽訂后三個工作日內，甲方支付乙方工程總價的30%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%。（3）工程進度達到100%時，甲方支付乙方工程總價的40%。五、工期延誤5.1因乙方原因導致工期延誤的，乙方應按照合同約定向甲方支付違約金。5.2因甲方原因導致工期延誤的，甲方應按照合同約定向乙方支付違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢全部工程款項之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同雙方應具備合法的民事行為能力，確保合同的有效性。2.合同中的工程預算、工期等關鍵條款需雙方仔細核實，避免后續(xù)發(fā)生糾紛。3.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家建筑法規(guī)，確保工程安全。4.甲方應按照約定時間支付工程款項，否則可能面臨違約金處罰。解決辦法：1.雙方發(fā)生爭議時，嘗試友好協商解決。2.如果協商不成，可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在合同履行過程中，雙方應嚴格按照法律法規(guī)和合同條款執(zhí)行，確保自身權益。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.民事行為能力：指自然人依法獨立進行民事活動的能力，包括完全民事行為能力和限制民事行為能力。2.合同有效性：指合同依法成立，并對雙方產生法律約束力的狀態(tài)。3.建筑法規(guī)：指國家制定的關于建筑施工、建筑產品質量、建筑安全等方面的法律法規(guī)。4.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向對方支付的金錢。5.管轄權：指法院對特定案件進行審判的權力，根據我國法律規(guī)定，一般遵循地域管轄原則。場景一：甲乙雙方為親朋好友補充條款一：鑒于雙方為親朋好友關系，乙方承諾在施工過程中，嚴格執(zhí)行國家建筑法規(guī)，確保工程質量和安全。如因乙方原因導致工程出現問題，乙方愿意承擔相應的責任和損失。場景二：甲方為上班族，施工期間需乙方提供施工進度報告補充條款二：甲方為上班族，無法全程監(jiān)督施工現場。乙方應在每周五下午向甲方發(fā)送本周施工進度報告，以便甲方了解工程進展情況。如乙方未按時發(fā)送進度報告，甲方有權要求乙方支付違約金。場景三：乙方為個體工商戶，需甲方協助提供施工材料補充條款三：乙方為個體工商戶，施工過程中需要甲方協助提供施工材料。甲方應在乙方通知的時間內，提供所需材料，否則乙方有權