建筑工地臨時圍擋安裝合同

建筑工地臨時圍擋安裝合同合同編號：__________合同各方當事人：甲方：（全稱名稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方：（全稱名稱）地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為進行建筑工地建設，需對工地進行臨時圍擋安裝，為確保工程質(zhì)量和進度，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就臨時圍擋安裝事項達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預算：__________二、雙方義務2.1甲方義務（1）甲方應向乙方提供施工場地，確保乙方施工順利進行；（2）甲方應按照合同約定支付工程款；（3）甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，包括但不限于臨時占地、施工許可等；（4）甲方應對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提供必要的協(xié)助和解決。2.2乙方義務（1）乙方應按照合同約定的工期完成施工；（2）乙方應按照合同約定的質(zhì)量標準完成施工；（3）乙方應承擔自身施工過程中的安全責任，確保施工安全；（4）乙方應承擔施工過程中產(chǎn)生的廢棄物清理責任。三、合同價格及支付3.1雙方確認，本合同臨時圍擋安裝工程價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款分三次，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付總價款的30%；（2）乙方完成工程進度達到50%時，支付總價款的30%；（3）乙方完成工程且甲方驗收合格后，支付剩余的40%。四、工期4.1雙方確認，本工程臨時圍擋安裝的工期為__________日。4.2乙方若因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?，應按照合同約定的違約金標準向甲方支付違約金。五、質(zhì)量及驗收5.1乙方應按照合同約定的質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程驗收不合格的，乙方應負責返工，直至驗收合格。5.3驗收合格后，甲方應向乙方支付合同約定的工程款。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定的工期完成施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的2%。6.2甲方未按照合同約定的時間支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的2%。七、爭議解決雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙和技術要求2.工程預算明細表3.施工方案和安全措施4.質(zhì)量驗收標準5.合同履行時間表6.付款憑證和工程進度報告7.變更協(xié)議8.驗收證書和工程移交證書二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成施工，視為違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準，視為違約。3.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。4.甲方未提供施工場地或協(xié)助辦理施工手續(xù)，視為違約。5.雙方未按約定解決爭議，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供施工場地和支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負責完成臨時圍擋安裝工程。3.工期：指合同約定的臨時圍擋安裝完成的時間。4.質(zhì)量標準：指合同約定的臨時圍擋安裝工程的質(zhì)量要求。5.違約金：指違約方應支付給對方的經(jīng)濟賠償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應提前通知甲方，并與甲方協(xié)商調(diào)整施工計劃。2.工程質(zhì)量問題：乙方應立即整改，直至符合質(zhì)量標準。3.付款延誤：甲方應按時支付工程款，如有延誤，應支付違約金。4.施工場地和手續(xù)問題：甲方應協(xié)助乙方解決，確保施工順利進行。5.爭議解決：雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴諸法院。五、所有應用場景：1.建筑工地為建設需要進行臨時圍擋安裝。2.