智能交通包清工施工合同

智能交通包清工施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1本項目位于________________，主要包括________________等工程內(nèi)容。1.2工程規(guī)模：________________。1.3工程質(zhì)量標準：符合國家、行業(yè)及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標準和甲方要求。1.4工程總價：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。二、合同工期2.1工程開工日期：自合同簽訂之日起計算，共計____個月。2.2工程竣工日期：自合同簽訂之日起計算，共計____個月。三、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)3.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照本合同約定支付工程款項。（2）提供施工所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料及相關(guān)手續(xù)。（3）負責辦理工程所需的各類審批手續(xù)。（4）協(xié)助乙方解決施工過程中的有關(guān)問題，確保工程順利進行。（5）按照合同約定履行合同義務(wù)，不得無故拖欠工程款項。3.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照本合同約定完成工程施工，確保工程質(zhì)量、安全、進度達到甲方要求。（2）嚴格按照設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。（3）做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理，確保施工過程中人員安全。（4）協(xié)助甲方辦理工程所需的各類審批手續(xù)。（5）按照合同約定履行合同義務(wù)，不得無故拖欠工程款項。四、工程價款及支付方式4.1本工程價款采用固定單價方式計算，具體單價和工程量據(jù)實計算。4.2支付方式：（1）甲方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付乙方工程預(yù)付款人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。（2）甲方在乙方完成工程進度達到____%后，支付相應(yīng)工程進度款。（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。五、工程質(zhì)量保修5.1乙方對所施工的工程質(zhì)量負責，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算，共計____年。5.2保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____個工作日內(nèi)到達現(xiàn)場進行處理。5.3乙方在保修期內(nèi)對工程進行維修、更換零部件等，不得收取額外費用。六、違約責任6.1甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金為本合同工程總價的____%。6.2因不可抗力原因?qū)е潞贤瑹o法履行，雙方互不承擔違約責任。七、爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________________一、附件列表：1.設(shè)計圖紙和技術(shù)資料2.工程量清單3.施工方案和施工組織設(shè)計4.安全生產(chǎn)管理措施5.工程質(zhì)量保修書6.支付憑證和工程進度報告7.竣工驗收報告二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付工程款項，認定違約。2.甲方未提供施工所需的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料及相關(guān)手續(xù)，認定違約。3.甲方未辦理工程所需的各類審批手續(xù)，認定違約。4.乙方未按設(shè)計圖紙、技術(shù)規(guī)范進行施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合約定，認定違約。5.乙方未做好施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理，導(dǎo)致人員傷亡等安全事故，認定違約。6.乙方未按約定完成工程進度，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.智能交通包清工施工合同：指甲方委托乙方進行智能交通工程的整體施工，包括設(shè)計、采購、施工、調(diào)試、驗收等環(huán)節(jié)。2.工程質(zhì)量：指工程滿足設(shè)計要求、法律法規(guī)、規(guī)范標準和甲方要求的狀態(tài)。3.工程進度：指工程按照合同約定的時間節(jié)點完成的情況。4.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程款項支付問題：如甲方延遲支付工程款項，乙方可以與甲方溝通協(xié)商，要求按時支付。如協(xié)商無果，乙方可以依法向法院提起訴訟。2.設(shè)計圖紙和技術(shù)資料提供問題：如甲方未能按時提供設(shè)計圖紙和技術(shù)資料，乙方可以要求甲方盡快提供，并延期施工。如甲方仍不提供，乙方可以依法向法院提起訴訟。3.工程進度延誤問題：如乙方未能按約定完成工程進度，甲方可以要求乙方盡快施工，并有權(quán)根據(jù)合同約定追究乙方的違約責任。如乙方因不可抗力導(dǎo)致工程進度延誤，雙方可以協(xié)商調(diào)整工程進度和竣工時間。4.工程質(zhì)量問題：如乙方施工的工程質(zhì)量不符合約定，甲方可以要求乙方修復(fù)或拆除不合格工程，并有權(quán)根據(jù)合同約定追究乙方的違約責任。如乙方拒絕修復(fù)或拆除，甲方可以依法向法院提