建筑環(huán)保承攬施工合同

建筑環(huán)保承攬施工合同合同編號：__________建筑環(huán)保承攬施工合同單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于委托方與承攬方均具有獨立法人資格，乙方愿意承攬甲方指定的建筑環(huán)保施工項目，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于____________、____________、____________等環(huán)保施工項目。第二條合同金額2.1本合同的承攬費用為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥_________元。2.2乙方在簽訂合同時，向甲方支付合同金額的________%作為預(yù)付款，即人民幣（大寫）：________元整（小寫）：￥_________元。2.3剩余款項在工程驗收合格后，甲方按照本合同約定的付款方式支付給乙方。第三條合同工期3.1合同約定的工期為________天。3.2乙方應(yīng)當(dāng)按合同約定的工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：違約金=合同金額×________%。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)按照我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格的標(biāo)準(zhǔn)為：________。4.3工程驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求及時整改，并承擔(dān)整改期間的費用。整改合格后，甲方予以支付剩余款項。第五條保密條款5.1乙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。5.2保密期限自本合同簽訂之日起至________日止。第六條違約責(zé)任6.1乙方未按照合同約定的工期完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照本合同第三條第2款的約定承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方工程驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)按照本合同第四條第3款的約定承擔(dān)整改期間的費用。6.3任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計算方式為：違約金=合同金額×________%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.建筑環(huán)保承攬施工合同2.工程設(shè)計圖紙3.工程預(yù)算書4.環(huán)保施工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范5.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)6.保密協(xié)議7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.未按約定工期完成工程：乙方未按照合同約定的工期完成工程的，視為違約。2.工程驗收不合格：乙方施工的工程未達到合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.泄露甲方商業(yè)秘密：乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方泄露甲方商業(yè)秘密，視為違約。4.甲方未按約定支付款項：甲方未按照合同約定的時間、金額支付款項，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑環(huán)保承攬施工合同：一方（甲方）委托另一方（乙方）進行建筑環(huán)保施工，雙方約定工程內(nèi)容、金額、工期等事項的合同。2.工期：合同約定的乙方完成工程的時間。3.環(huán)保施工：符合我國相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對建筑施工過程中產(chǎn)生的廢棄物、噪音等進行有效處理的施工。4.工程驗收：對乙方完成的工程進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的檢查，以確認工程是否符合合同約定及國家標(biāo)準(zhǔn)。5.違約金：一方違約時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質(zhì)量。3.款項支付糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定履行支付義務(wù)，如有爭議，可通過協(xié)商解決。4.泄露商業(yè)秘密：乙方應(yīng)加強內(nèi)部管理，對涉及甲方商業(yè)秘密的信息進行保密，如有泄露，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.環(huán)保政策變化：乙方應(yīng)密切關(guān)注環(huán)保政策動態(tài)，及時調(diào)整施工方案，確保施工合規(guī)。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類建筑項目中的環(huán)保