太陽(yáng)能發(fā)電填土施工合同

太陽(yáng)能發(fā)電填土施工合同合同編號(hào)：__________地址：________________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_____________________地址：________________________聯(lián)系人：_______________________聯(lián)系電話：_____________________鑒于業(yè)主擁有位于上述地址的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目用地，并計(jì)劃進(jìn)行填土施工；承包商具有填土施工的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，愿意承擔(dān)該工程的施工；雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：太陽(yáng)能發(fā)電填土施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：________________________1.3工程內(nèi)容：根據(jù)甲方提供的施工圖紙及技術(shù)要求，完成填土施工。1.4工程規(guī)模：________________________1.5工程總價(jià)：人民幣（大寫(xiě)）：__________________元整（小寫(xiě)）：__________________元。二、合同履行2.1承包商應(yīng)按照業(yè)主提供的施工圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2承包商應(yīng)按照合同約定的工期完成工程。如因承包商原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按業(yè)主要求支付違約金。2.3業(yè)主應(yīng)按照合同約定的時(shí)間支付工程款項(xiàng)。如業(yè)主逾期支付，應(yīng)按承包商要求支付滯納金。2.4雙方應(yīng)共同參與工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，業(yè)主支付剩余工程款項(xiàng)。三、合同價(jià)格及支付3.1工程總價(jià)人民幣（大寫(xiě)）：__________________元整（小寫(xiě)）：__________________元。3.2業(yè)主自合同簽訂之日起七個(gè)工作日內(nèi)支付工程總價(jià)的30%作為預(yù)付款。3.3承包商完成工程進(jìn)度達(dá)到70%時(shí)，業(yè)主支付工程總價(jià)的30%。3.4工程驗(yàn)收合格后，業(yè)主支付剩余的40%工程款項(xiàng)。四、工期4.1工程預(yù)計(jì)開(kāi)工日期：________________________4.2工程預(yù)計(jì)竣工日期：________________________4.3雙方同意，工期順延的情形包括但不限于：不可抗力、甲方原因?qū)е碌耐９ぁ⒆兏O(shè)計(jì)等。五、違約責(zé)任5.1承包商未按照合同約定完成工程，應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的1%。5.2業(yè)主未按照合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款項(xiàng)的1%。5.3雙方因履行合同發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。6.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________簽訂日期：________________________一、附件列表：1.施工圖紙及技術(shù)要求2.工程量清單3.施工方案4.施工組織設(shè)計(jì)5.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法6.工程款項(xiàng)支付憑證7.違約金計(jì)算公式8.滯納金計(jì)算公式9.不可抗力證明文件10.雙方簽署的補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.承包商未按照合同約定完成工程，視為違約。2.業(yè)主未按照合同約定支付工程款項(xiàng)，視為違約。3.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.工期延誤，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，視為違約。5.雙方未履行合同約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指太陽(yáng)能發(fā)電填土施工項(xiàng)目的業(yè)主。2.乙方：指承擔(dān)太陽(yáng)能發(fā)電填土施工項(xiàng)目的承包商。3.工程驗(yàn)收：指工程完成后，雙方共同對(duì)工程質(zhì)量、工程量、工期等進(jìn)行檢查、評(píng)定，以確定工程是否符合合同約定及法律法規(guī)要求的過(guò)程。4.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.滯納金：指一方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜挠馄诟犊钯r償金。6.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：雙方應(yīng)及時(shí)溝通，調(diào)整施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：立即停工，由承包商負(fù)責(zé)整改，直至符合合同約定及法律法規(guī)要求。3.款項(xiàng)支付糾紛：雙方應(yīng)按照合同約定履行付款義務(wù)，如有爭(zhēng)議，可協(xié)商解決或依法解決。4.施工過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。5.不可抗力事件：根據(jù)實(shí)際情況，雙方協(xié)商停工或延期，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目填土施工2.類似規(guī)模和類型的工程施工合同簽訂