建筑加固承攬合同范本

建筑加固承攬合同范本合同編號：__________鑒于承包方具備相應的資質(zhì)和能力，愿意承擔該工程的加固改造工作；一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：對__________進行加固改造，包括但不限于__________、__________、__________等。二、合同主體2.1委托方：__________2.2承包方：__________三、合同價格3.1雙方確認，本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2合同價款支付方式如下：（1）委托方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)，向承包方支付合同總價款的____%；（2）承包方完成工程后，經(jīng)委托方驗收合格，委托方再向承包方支付合同總價款的____%；（3）剩余的合同總價款，在承包方提交完整的工程資料并經(jīng)委托方驗收合格后，委托方一次性支付給承包方。四、工程進度4.1雙方確認，本工程的工期為____個月。4.2承包方應按照約定的工期完成工程，如因承包方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承包方應承擔相應的違約責任。五、工程質(zhì)量5.1承包方應按照國家和行業(yè)的相關(guān)標準、規(guī)范和設(shè)計要求，保證工程的質(zhì)量。5.2工程驗收不合格的，承包方應按照委托方的要求進行整改，直至達到驗收標準。六、保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。七、違約責任7.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2違約金為本合同總價款的____%。八、爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程完工并驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙及相關(guān)技術(shù)文件2.工程預算書3.承包方資質(zhì)證書復印件4.委托方營業(yè)執(zhí)照復印件5.合同履行過程中產(chǎn)生的所有往來函件6.工程驗收報告7.付款憑證8.違約金計算依據(jù)二、違約行為及認定：1.承包方未按照約定工期完成工程，認定為違約行為。2.工程質(zhì)量不符合約定標準，認定為違約行為。3.雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等，認定為違約行為。4.委托方未按時支付合同價款，認定為違約行為。5.雙方未履行合同約定的其他義務，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑加固承攬合同：指承包方按照委托方的要求，對建筑物進行加固改造的合同。2.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工期：指合同約定的工程完成的時間。4.工程質(zhì)量：指工程符合國家和行業(yè)標準、規(guī)范及設(shè)計要求的情況。5.保密義務：指合同雙方在合同履行過程中，對獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商確定合理的工期，簽訂工期延誤協(xié)議，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程進度計劃。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：立即停工，由承包方負責整改，直至達到驗收標準。如再次出現(xiàn)質(zhì)量問題，委托方有權(quán)要求賠償損失。3.合同價款支付糾紛：解決辦法：按照合同約定的支付方式及時支付合同價款，如有爭議，可通過友好協(xié)商或法律途徑解決。4.保密義務違反：解決辦法：違約方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償損失。如涉及侵權(quán)，守約方有權(quán)追究侵權(quán)責任。五、所有應用場景：1.適用