高速公路服務(wù)區(qū)干掛石材施工合同

高速公路服務(wù)區(qū)干掛石材施工合同合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主，乙方為具有相應(yīng)資質(zhì)和能力的干掛石材施工單位，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供高速公路服務(wù)區(qū)干掛石材施工服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________高速公路服務(wù)區(qū)干掛石材施工項(xiàng)目1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于干掛石材的采購、加工、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)等。二、合同價格2.1本合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的工程量清單和施工圖紙進(jìn)行施工，如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減等原因?qū)е潞贤們r款發(fā)生調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定調(diào)整后的價格。2.3乙方應(yīng)在合同簽訂后__________日內(nèi)向甲方提交正式的發(fā)票。三、施工期限3.1乙方應(yīng)按照甲方要求的施工進(jìn)度完成施工，總施工期限為__________日。3.2乙方如因特殊情況無法按照約定的施工期限完成施工，應(yīng)提前向甲方申請延期，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切責(zé)任。四、施工質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。4.3工程完工后，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至滿足甲方要求。五、違約責(zé)任5.1乙方如未按照約定時間完成施工，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總價款的__________%。5.2乙方如未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。5.3如乙方在施工過程中出現(xiàn)安全事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。六、爭議解決6.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程完工并驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程量清單2.施工圖紙3.設(shè)計(jì)變更通知單4.工程驗(yàn)收報(bào)告5.安全事故報(bào)告6.法律文書（如法院判決書、調(diào)解書等）7.合同履行過程中的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時間完成施工：乙方未能在約定的施工期限內(nèi)完成工程，視為違約。2.未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工：乙方完成的工程不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.安全事故：乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，未能及時報(bào)告甲方并采取有效措施，視為違約。4.設(shè)計(jì)變更未及時通知：乙方在施工過程中如遇設(shè)計(jì)變更，未及時通知甲方，視為違約。5.其他違反合同約定的行為：包括但不限于未按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，未按照甲方的要求進(jìn)行驗(yàn)收等。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調(diào)整平等主體之間合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：指《中華人民共和國建筑法》，是調(diào)整建筑活動關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.工期：指合同約定的乙方完成工程的時間期限。5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指合同約定的工程應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求和安全要求。6.安全事故：指在施工過程中發(fā)生的人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失的事件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)與甲方協(xié)商，制定合理的施工計(jì)劃，并采取措施確保施工進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，直至滿足甲方要求。甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。3.安全事故處理：乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按照甲方要求和國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。4.設(shè)計(jì)變更：乙方應(yīng)及時通知甲方，并與甲方協(xié)商確定變更后的施工方案。5.合同爭議解決：甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂