臺州市住宅裝飾裝修施工合同

臺州市住宅裝飾裝修施工合同一、合同雙方本裝飾裝修施工合同（以下簡稱“合同”），由甲方（業(yè)主）和乙方（裝飾公司）雙方共同締結(jié)，遵循誠實(shí)、公正、公平和互利的原則。甲方（業(yè)主）：姓名/法人代表：身份證號碼/工商注冊號：地址：聯(lián)系電話：乙方（裝飾公司）：公司名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法人代表：地址：聯(lián)系電話：二、裝修項(xiàng)目和范圍1.裝修項(xiàng)目具體裝修項(xiàng)目由雙方在合同附件中詳細(xì)列明，并簽字確認(rèn)。2.裝修范圍裝修范圍包括但不限于以下內(nèi)容：2.1墻面和天花板的刷漆處理；2.2地面的鋪設(shè)；2.3門窗的更換和安裝；2.4衛(wèi)生間和廚房的改造；2.5室內(nèi)水電線路的布置和改造；2.6室內(nèi)軟裝飾品的購買和安裝。三、裝修工期和工作日程安排1.裝修工期雙方商定的裝修工期為_____天/月，具體施工工期由乙方根據(jù)實(shí)際情況提供。2.工作日程安排乙方將根據(jù)裝修進(jìn)度與甲方協(xié)商安排工人數(shù)量和工作時(shí)間，確保裝修工作順利進(jìn)行。四、裝修費(fèi)用和支付方式1.裝修費(fèi)用裝修費(fèi)用總額為人民幣___________元（大寫：__________________）。2.付款方式（1）首期付款：甲方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)支付合同總金額的____%作為首期付款。（2）進(jìn)度付款：根據(jù)裝修進(jìn)度，乙方將提供付款要求，甲方應(yīng)按照要求及時(shí)支付相應(yīng)的款項(xiàng)。（3）尾款支付：甲方應(yīng)在裝修完工驗(yàn)收合格后，支付剩余款項(xiàng)。3.付款說明甲方應(yīng)在合同簽訂后的_____個(gè)工作日內(nèi)，將首期付款支付至乙方指定賬戶。五、工程質(zhì)量保證和維修1.工程質(zhì)量保證乙方保證裝修工程符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并承諾在驗(yàn)收合格后的_______個(gè)月內(nèi)，負(fù)責(zé)修理由于工程質(zhì)量問題造成的問題。2.維修責(zé)任甲方應(yīng)按照乙方的使用和保養(yǎng)要求，合理使用裝修材料和設(shè)備，并負(fù)有維護(hù)和保養(yǎng)的責(zé)任。六、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任（1）甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)的，應(yīng)按欠款金額每日按照合同約定支付違約金。（2）甲方未按照約定時(shí)間提供施工場所或影響施工進(jìn)度的，應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的方式進(jìn)行補(bǔ)償。2.乙方違約責(zé)任（1）乙方未按照合同約定完工的，應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的方式進(jìn)行補(bǔ)償。（2）乙方裝修工程質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)承擔(dān)整改責(zé)任，并賠償甲方因此所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失。七、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、合同生效和解除1.合同的生效合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，具有法律效力。2.解除合同合同解除的情況包括但不限于：雙方協(xié)商一致解除、經(jīng)法院判決解除等。九、其他事項(xiàng)1.合同附件本合同的附件包括但不限于：裝修設(shè)計(jì)方案、裝修工程圖紙、裝修施工進(jìn)度安排表