木工包工合同范例_第1頁
木工包工合同范例_第2頁
木工包工合同范例_第3頁
木工包工合同范例_第4頁
木工包工合同范例_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

木工包工合同范例第一篇范文:合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就乙方承攬甲方木工工程事宜,達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1.1工程地點:__________

1.2工程內(nèi)容:乙方負責甲方指定地點的木工工程,包括但不限于木結構制作、安裝、油漆等。

1.3工程工期:自合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)完成。

二、工程費用

2.1工程總價:人民幣__________元整。

2.2付款方式:

(1)合同簽訂后,甲方支付乙方工程總價__________%的預付款;

(2)工程進度達到__________時,甲方支付乙方工程總價__________%的進度款;

(3)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方工程總價__________%的結算款;

(4)工程保修期內(nèi),若出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修。

三、工程驗收

3.1工程驗收標準:按照《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》執(zhí)行。

3.2驗收程序:

(1)乙方在工程完工后,向甲方提交竣工驗收申請;

(2)甲方在收到竣工驗收申請后__________個工作日內(nèi)組織驗收;

(3)驗收合格后,雙方簽署驗收報告。

四、質量保證

4.1乙方保證工程質量符合國家相關標準和規(guī)范要求。

4.2工程保修期:自竣工驗收合格之日起__________年。

4.3保修期內(nèi),若因乙方施工質量問題導致甲方損失,乙方應承擔相應的賠償責任。

五、違約責任

5.1甲方未按約定支付工程款,應向乙方支付__________%的違約金;

5.2乙方未按約定工期完成工程,每延誤一天,應向甲方支付__________元的違約金;

5.3任何一方違反本合同約定,給對方造成損失的,應承擔相應的賠償責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。

7.3附件:

(1)工程圖紙;

(2)工程預算;

(3)工程質量驗收標準。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

代表人(簽字):__________

代表人(簽字):__________

簽訂日期:__________年__________月__________日

第二篇范文:第三方主體+甲方權益主導

合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”)為保障木工工程的質量與進度,特邀請丙方(以下簡稱“丙方”)作為第三方監(jiān)理單位參與木工包工合同(以下簡稱“主合同”)的執(zhí)行與監(jiān)督。甲乙雙方(以下簡稱“甲乙雙方”)及丙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就乙方承攬甲方木工工程事宜,達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1.1工程地點:__________

1.2工程內(nèi)容:乙方負責甲方指定地點的木工工程,包括但不限于木結構制作、安裝、油漆等。

1.3工程工期:自合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)完成。

二、丙方責任與權利

2.1丙方作為第三方監(jiān)理單位,負責對乙方施工過程進行全面監(jiān)理,確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范要求。

2.2丙方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改意見,乙方應在接到整改通知后__________個工作日內(nèi)完成整改。

2.3丙方有權對乙方施工進度進行監(jiān)督,確保工程按期完成。

2.4丙方有權對乙方提交的工程驗收報告進行審核,并提出驗收意見。

三、工程費用

3.1工程總價:人民幣__________元整。

3.2付款方式:

(1)合同簽訂后,甲方支付乙方工程總價__________%的預付款;

(2)工程進度達到__________時,甲方支付乙方工程總價__________%的進度款;

(3)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方工程總價__________%的結算款;

(4)工程保修期內(nèi),若出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修。

四、甲方的權益

4.1甲方享有對工程質量的最終決定權,丙方的驗收意見僅供參考。

4.2甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成工程,如乙方未按時完成,甲方有權要求賠償相應的違約金。

4.3甲方有權根據(jù)工程進度和質量情況,調(diào)整付款進度和金額。

4.4甲方有權在乙方違約時,根據(jù)合同約定解除合同并要求賠償。

五、乙方的責任與權利

5.1乙方負責按照甲方要求和質量標準完成木工工程。

5.2乙方有權根據(jù)工程進度和質量情況,向甲方提出合理的變更請求。

5.3乙方在施工過程中,應遵守國家相關法律法規(guī)和工程行業(yè)標準。

六、乙方的違約責任

6.1乙方未按約定工期完成工程,每延誤一天,應向甲方支付__________元的違約金;

6.2乙方施工過程中出現(xiàn)質量問題,應承擔相應的修復責任和賠償損失;

6.3乙方違反合同約定,甲方有權解除合同并要求賠償。

七、丙方的權利與義務

7.1丙方有權要求乙方提供必要的施工資料和記錄;

7.2丙方有權對乙方施工過程中的違法行為進行制止和報告;

7.3丙方應確保監(jiān)理工作的公正、客觀和獨立。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式兩份,甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份,自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。

9.3附件:

(1)工程圖紙;

(2)工程預算;

(3)工程質量驗收標準。

十、總結

第三方丙方的介入,旨在確保甲方的權益得到充分保障,提高工程質量和施工效率。甲方作為合同主導方,通過引入第三方監(jiān)理,強化了對工程質量與進度的控制,同時增加了對乙方違約行為的制約。這一模式既保證了甲方的主導地位,又充分發(fā)揮了丙方的專業(yè)優(yōu)勢,為甲方提供了更加放心、高效的工程服務。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

丙方(蓋章):__________

代表人(簽字):__________

代表人(簽字):__________

代表人(簽字):__________

簽訂日期:__________年__________月__________日

第三篇范文:第三方主體+甲方權益主導

合同編號:__________

乙方(以下簡稱“乙方”)為保障其承攬的木工工程的質量與進度,特邀請丙方(以下簡稱“丙方”)作為第三方監(jiān)理單位參與木工包工合同(以下簡稱“主合同”)的執(zhí)行與監(jiān)督。甲乙雙方(以下簡稱“甲乙雙方”)及丙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就乙方承攬甲方木工工程事宜,達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1.1工程地點:__________

1.2工程內(nèi)容:乙方負責甲方指定地點的木工工程,包括但不限于木結構制作、安裝、油漆等。

1.3工程工期:自合同簽訂之日起__________個工作日內(nèi)完成。

二、丙方責任與權利

2.1丙方作為第三方監(jiān)理單位,負責對乙方施工過程進行全面監(jiān)理,確保工程質量符合國家相關標準和規(guī)范要求。

2.2丙方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改意見,乙方應在接到整改通知后__________個工作日內(nèi)完成整改。

2.3丙方有權對乙方施工進度進行監(jiān)督,確保工程按期完成。

2.4丙方有權對乙方提交的工程驗收報告進行審核,并提出驗收意見。

三、工程費用

3.1工程總價:人民幣__________元整。

3.2付款方式:

(1)合同簽訂后,甲方支付乙方工程總價__________%的預付款;

(2)工程進度達到__________時,甲方支付乙方工程總價__________%的進度款;

(3)工程竣工驗收合格后,甲方支付乙方工程總價__________%的結算款;

(4)工程保修期內(nèi),若出現(xiàn)質量問題,乙方負責免費維修。

四、乙方的權益

4.1乙方享有對工程質量的最終決定權,丙方的驗收意見僅供參考。

4.2乙方有權要求甲方在規(guī)定時間內(nèi)支付工程款項,如甲方未按時支付,乙方有權暫停工程或要求賠償相應的違約金。

4.3乙方有權根據(jù)工程進度和質量情況,調(diào)整施工計劃和工作量。

4.4乙方在施工過程中,如遇到不可抗力因素導致工程延誤,有權要求甲方延長工期或調(diào)整付款計劃。

五、甲方的責任與權利

5.1甲方負責按照合同約定支付工程款項。

5.2甲方有權要求乙方按照工程進度和質量標準完成工程。

5.3甲方有權對乙方提交的工程驗收報告進行審核,并提出驗收意見。

六、甲方的違約責任

6.1甲方未按約定支付工程款項,每延誤一天,應向乙方支付__________元的違約金;

6.2甲方違反合同約定,導致乙方損失,應承擔相應的賠償責任;

6.3甲方違反合同約定,乙方有權解除合同并要求賠償。

七、丙方的權利與義務

7.1丙方有權要求甲方提供必要的施工資料和記錄;

7.2丙方有權對甲方提供的設計和施工圖紙進行審核;

7.3丙方應確保監(jiān)理工作的公正、客觀和獨立。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式兩份,甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份,自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。

9.3附件:

(1)工程圖紙;

(2)工程預算;

(3)工程質量驗收標準。

十、總結

乙方作為合同主導方,通過引入第三方監(jiān)理丙方,旨在確保自身的權益得到充分保障,同時也能夠提高工程質量和施工效率。乙方的主導地位使得其在工程進度、款項支付和質量控制等方面擁有更大的話語權,有利于乙方在工程實施過程中更好地維護自身利益。弱化甲方的主導

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論