2024一建法規(guī)考試

一、單選題1、根據(jù)《建筑法》，以欺騙手段取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的,應當承擔的法律責任是（）。A.注銷資質(zhì)證書B.罰金C.行政拘留D.吊銷資質(zhì)證書參考答案:D.解析:《建筑法》規(guī)定,以欺騙手段取得資質(zhì)證書的,吊銷資質(zhì)證書,處以罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。2、根據(jù)《仲裁法》，下列糾紛中,能夠約定仲裁的是（）。A.婚姻糾紛B.融資租賃合同糾紛C.繼承糾紛D.監(jiān)護糾紛參考答案:B.解析:下列糾紛不能仲裁:①婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛;②依法應當由行政機關處理的行政爭議。3、根據(jù)《消防法》單位的消防安全責任人是（）。A.單位實際控制人B.單位安全部門負責人C.單位行政部門負責人D.單位主要責任人參考答案:D.解析:《消防法》明確規(guī)定了單位的主要責任人是本單位的消防安全責任人，對本單位的消防安全工作全面負責4、根據(jù)《水污染防治法》禁止設置排污口的是（）。A.風景名勝區(qū)水體B.貨運碼頭C.飲用水水源保護區(qū)內(nèi)D.具有特殊經(jīng)濟文化價值的水體參考答案:C.解析:根據(jù)《水污染防治法》在飲用水水源保護區(qū)內(nèi),禁止設置排污口。5、下列文物中,可以屬于私人所有的是（）。A.古文化遺址B.古墓葬C.祖?zhèn)鞯淖之婦.石窟寺參考答案:C.解析:根據(jù)《文物保護法》,中華人民共和國境內(nèi)地下、內(nèi)水和領海中遺存的一切文物,屬于國家所有。文化遺址、古墓葬、石窟寺屬于國家所有。6、建設工程竣工后，應當及時組織驗收的主體是（）。A.總承包單位B.建設單位C.監(jiān)理單位D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參考答案:B.解析:《民法典》規(guī)定,建設工程竣工后，發(fā)包人應當根據(jù)施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的,發(fā)包人應當按照約定支付價款，并接收該建設工程。7、施工作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，有權停止作業(yè)或者采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所，體現(xiàn)作業(yè)人員的主要權利是（）。A.施工作業(yè)危險的知情權B.緊急避險權C.對危險行為的檢舉權D.請求民事賠償權參考答案:B.解析:緊急避險權:《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時,有權停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。8、承包人起訴發(fā)包人支付工程價款,經(jīng)傳票傳喚，訴訟參加人無正當理由拒不到庭的,人民法院的下列做法中，正確的是（）。A.E.承包人拒不到庭的,缺席判決B.第三人拒不到庭的,裁定中止案件審理C.證人拒不到庭的，按撤訴處理D.上發(fā)包人拒不到庭的,缺席判決參考答案:D.解析:原告經(jīng)傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理;被告反訴的，可以缺席判決。被告經(jīng)傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。宣判前，原告申請撒訴的,是否準許,由人民法院裁定。人民法院裁定不準許撤訴的,原告經(jīng)傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,可以缺席判決。9、關于勞動爭議仲裁委員會設立的說法,正確的是（）。A.直轄市人民政府可以決定在區(qū)、縣設立B.按照行政區(qū)分層層設立C.省、自治區(qū)人民政府只能決定在設區(qū)的市設立D.設區(qū)的市僅能設立1個勞動仲裁委員會參考答案:A.解析:勞動爭議仲裁委員會按照統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局和適應實際需要的原則設立。省、自治區(qū)人民政府可以決定在市、縣設立;直轄市人民政府可以決定在區(qū)、縣設立。直轄市、設區(qū)的市也可以設立-一個或者若千個勞動爭議仲裁委員會。勞動爭議仲裁委員會不按行政區(qū)劃層層設立。10、關于專利權的說法,正確的是（）。A.授予專利權的外觀設計,應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性B.《專利法》規(guī)定的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計C.發(fā)明專利權的期限自專利權授予之日起計算D.外觀設計專利權的期限為10年參考答案:B解析:選項A.錯誤，授予專利權的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。除了新穎性外，外觀設計還應當具備富有美感和適于工業(yè)應用兩個條件。選項C.錯誤，發(fā)明專利權的期限自申請日起計算。選項D.錯誤,外觀設計專利權的期限為15年。11、施工企業(yè)的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人請求并經(jīng)施工企業(yè)修理后造成逾期交付的，施工企業(yè)（）。A.上不承擔違約責任,修理費用由施工企業(yè)承擔B.應當承擔締約過失責任C.應當承擔違約責任D.上應當承擔侵權責任參考答案:C.解析:《民法典》規(guī)定,因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。12、關于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責任和義務的說法,正確的是（）。A.工程監(jiān)理單位可以轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務B.工程監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的承包單位有隸屬關系C.未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字,建筑材料不得在工程上使用D.未經(jīng)工程監(jiān)理單位蓋章,建設單位不撥付工程款參考答案:B.解析:選項A.錯誤,工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務;選項C.錯誤。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備不得在工程上使用或者安裝,施工單位不得進行下一道工序的施工;選項D.錯誤,未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款,不進行竣工驗收。13、下列情形中,應當判定為施工安全管理重大事故隱患的是（）。A.建筑施工特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員操作資格證書上崗作業(yè)B.施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證C.施工從業(yè)人員未取得安全生產(chǎn)考核合格證書從事相關工作D.分部分項工程未編制、未審核專項施工案參考答案:A.解析:施工安全管理有下列情形之一的,應判定為重大事故隱患:（1）建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證擅自從事建筑施工活動;（2）施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員未取得安全生產(chǎn)考核合格證書從事相關工作;（3）建筑施工特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員操作資格證書上崗作業(yè):（4）危險性較大的分部分項工程未編制、未審核專項施工方案,或未按規(guī)定組織專家對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程范圍”的專項施工方案進行論證。14、關于建筑起重機械安裝單位安全責任的說法，正確的是（）。A.編制建筑危重機械安裝、拆卸工程專項施工案,并由本單位法定代表人簽字B.將建筑起重機械安裝、拆卸時間報工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門審核C.安裝單位的技術負責人應當進行現(xiàn)場監(jiān)督和定期巡查D.組織安全施工技術交底并簽字確認參考答案:D.解析:安裝單位應當履行下列安全職責:①按照安全技術標準及建筑起重機械性能要求,編制建筑起重機械安裝拆卸工程專項施工方案,并由本單位技術負責人簽字;②按照安全技術標準及安裝使用說明書等檢營建筑起重機械及現(xiàn)場施工條件;③組織安全施工技術校底并簽字確認;④制定建筑起重機械安裝、拆卸工程生產(chǎn)安全事故應急救援預案;⑤將建筑起重機械安裝拆卸工程專項施工方案，安裝、拆卸人員名單，安裝、拆卸時間等材料報施工總承包單位和監(jiān)理單位審核后,告知工程所在地縣級以上地方人民政府建設主管部門。15、關于據(jù)住權的說法,正確的是（）。A.事人應當采用書面形式訂立居住權合同B.居住權自居住權合同生效時設立C.居住權可以繼承D.居住權人有權出租設立居住權的住宅參考答案:A.解析:選項B.,居住權自登記時設立。選項C.,居住權杯得轉(zhuǎn)讓、繼承。選項D.,設立居住權的住宅不得出租，但是當事人另有約定的除外。16、關于占有的說法,正確的是（）。A.在施工過程中,施工企業(yè)對施工場地的占有屬于自主占有B.在施工過程中,建設單位對施工場地的占有屬于他主有C.在施工過程中,施工企業(yè)對施工場地的占有屬于惡意占有D.占有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn)被侵占的，占有人有權請求返還原物參考答案:D.解析:選項A.C.,施工企業(yè)對施工場地的占有屬于他主占有。選項B.,在施工過程中,建設單位對施工場地的占有屬于自主占有。17、甲施工企業(yè)向乙水泥廠采購水泥,合同約定總價款300萬元,甲按約定向Z支付了定金70萬元。后因乙供應的水泥不符合強制性國家標準導致該合同解除，甲可以要求乙返還的最高金額為（）。A.130萬元B.140萬元C.120萬元D.70萬元參考答案:A.解析:定金中起法律效力的部分有300x20%=60萬,甲可以主張的部分:賠償雙倍定金,返還超出定金法律效力部分:60x2+10=130萬元18、人民法院認為事實清楚、權利義務關系明確、爭議不大的第一審行政案件,可以適用簡易程序的是（）。A.發(fā)回重審的案件B.按照審判監(jiān)督程序再審的案件C.被訴行政行為經(jīng)過聽證程序的案件D.屬于政府信息公開的案件參考答案:D.解析:人民法院審理下列第一審行政案件，認為事實清楚、權利義務關系明確、爭議不大的，可以適用簡易程序:（1）被訴行政行為是依法當場作出的;（2）案件涉及款額2000元以下的;（3）屬于政府信息公開案件的。除上述規(guī)定以外的第一審行政案件,當事人各方同意適用簡易程序的，可以適用簡易程序。發(fā)回重審、按照審判監(jiān)督程序再審的案件不適用簡易程序。19、于工資支付時間保障的說法,正確的是（）。A.工資必須在每月的前5個工作日內(nèi)支付B.實行周、日、小時工資制的,工資可按周、日、小時支付C.如遇節(jié)假日,工資應當在節(jié)假日結(jié)束后的第一個工作日支付D.工資至少每2個月支付1次參考答案:B.解析:根據(jù)《工資支付暫行規(guī)定》，工資必須在用人單位與勞動者約定的日期支付。如遇節(jié)假日或休息日,則應提前在最近的工作日支付.工資至少每月支付一次，實行周、日、小時工資制的可按周、日、小時支付工資。20、于仲裁庭組成的說法,正確的是（）。A.當事人可以約定仲裁庭由名仲裁員組成B.仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成C.仲裁庭由當事人組建,仲裁員采取隨機抽取式確定D.首席仲裁員應當由仲裁委員會主任指定參考答案:B.解析:《仲裁法》規(guī)定:仲裁庭可以由3名仲裁員或者1名仲裁員組成。由3名仲裁員組成的合議仲裁庭，設首席仲裁員。當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員,第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定。第3名仲裁員是首席仲裁員。當事人約定由1名仲裁員成立仲裁庭的，應當由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定仲裁員。21、關于契稅的說法.正確的是（）。A.契稅的具體稅率,省自治區(qū)、直轄市人民政府決定B.以償還務方式轉(zhuǎn)移土地、房屋權屬的,免征契稅C.房屋互換的，契稅的計稅依據(jù)為所互換的房屋價格的差額D.婚姻關系存續(xù)期間夫妻之間變更房屋權屬的，征收契稅參考答案:C.解析:契稅稅率為3%6-5%。契稅的具體適用稅率,由省自治區(qū)、直轄市人民政府在前述規(guī)定的稅率幅度內(nèi)提出，報同級人民代表大會常務委員會決定，并報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案。A.選項錯誤;以作價投資（入股）、償還務、劃轉(zhuǎn)、獎勵等方式轉(zhuǎn)移土地、房屋權屬的，應當依照規(guī)定征收契稅,B.選項錯誤;婚姻關系存續(xù)期間夫妻之間變更土地、房屋權屬，免征契稅，D.選項錯誤。22、企業(yè)未按照要求提供企業(yè)信用檔案信息的，縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門有權作出的行政處罰決定是（）。A.沒收違法所得B.責玲賠償損失C.令限期改正D.罰金參考答案:C.解析:《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》規(guī)定，企業(yè)未按照本規(guī)定要求提供企業(yè)信用檔案信息的,由縣級以上地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令限期改正;逾期未改正的，可處以1000元以上1萬元以下的罰款。23、于申領施工許可證的條件是（）。A.已向建設單位繳納履約保證金B(yǎng).場具備施工條件C.在中標候選人公示期內(nèi)D.建設資金已落實參考答案:D.解析:施工許可證的申請條件:1.依法應當辦理用地批準手續(xù)的,已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù);2.依法應勒理建設工程規(guī)劃許可證的。已經(jīng)取得建設工程規(guī)劃許可證;3.施工場地已經(jīng)基本具備施工條件,需要征收房屋的，其進度符合施工要求;4.已經(jīng)確定施工企業(yè);5.有滿足施工需要的資金安排、施工圖紙及技術資料，建設單位應當提供建設資金已經(jīng)落實承諾書,施工圖設計文件已按規(guī)定審查合格;6.有保證工程質(zhì)量和安全的具體措施。24、關于刑罰的說法.正確的是（）。A.拘役是刑法主刑的一種B.罰款是刑罰附加C.附加刑不得獨立適用D.沒收資產(chǎn)是刑罰主刑的一種參考答案:A.解析:B.選項錯誤:罰金是刑罰附加。C.選項錯誤:附加刑可以獨立適用。D.選項錯誤:沒收資產(chǎn)是刑罰附加刑的一種。26、下列民事訴訟案件中,行二審終審制度的是（）。A.實現(xiàn)擔保物權案件B.建設工程施工合同案件C.確認調(diào)解協(xié)議案件D.小額訴訟案件參考答案:B.解析:兩審終審的例外情況:（1）最高人民法院的判決、裁定，是發(fā)生法律效力的判決裁定;（2）選民資格案件、宣告失蹤或者宣告死亡案件、認定公民無民事行為能力或者限制民事行為能力案件、認定財產(chǎn)無主案件、確認調(diào)解協(xié)議案件和實現(xiàn)擔保物權案件等適用特別程序的案件,實行一審終審;（3）小額訴訟案件，實行一審終審。27、建設工程施工中發(fā)下地下古墓,立即報告了當?shù)匚奈锊块T，如無特殊情況，文物行政部門接到報告后應當（）。A.在12小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場,并在3日內(nèi)提出處理意見B.在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場,并在7日內(nèi)提出處理意見C.在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場,并在3日內(nèi)提出處理意見D.在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場,并在5日內(nèi)提出處理意見參考答案:B.解析:在進行建設工程或者在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中。任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物,應當保護現(xiàn)場，立即報告當?shù)匚奈镄姓块T,文物行政部門接到報告后,如無特殊情況，應當在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場,并在7日內(nèi)提出處理意見。28、根據(jù)保障中小企業(yè)款項支付案例,機關、業(yè)單位從中小企業(yè)采購貨物，工程、服務,應當自（）之日起30日內(nèi)支付款項。A.貨物、工程、服務支付B.采購合同生效C.保修期滿D.雙方確認結(jié)算金額參考答案:A.解析:機關、事業(yè)單位從中小企業(yè)采購貨物、工程、服務,應當自貨物、工程、服務交付之日起30日內(nèi)支付款項。29、于侵犯商業(yè)秘密的說法,正確的是（）。A.第三人明知商業(yè)秘密權利人的前員工以盜竊手段獲取權利人商業(yè)秘密仍獲取該商業(yè)秘密的,不構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密B.經(jīng)營者違反保密義務,披露其所掌握的商業(yè)秘密屬于侵犯商業(yè)秘密C.受到損害的商業(yè)秘密權利人的賠償數(shù)額,應當按照侵權人因侵權所獲得的利益確定D.在侵犯商業(yè)秘密案件的民事審判程序種,商業(yè)秘密權利人就對方侵權承擔全部舉證責任參考答案:B.解析:選項A.錯誤,第三人明知或者應知商業(yè)秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施上述所列違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業(yè)秘密的,視為侵犯商業(yè)秘密。C.選項錯誤,侵犯商業(yè)秘密,給商業(yè)秘密權利人造成受到損害的,應當依法承擔民事責任。受到損害的商業(yè)秘密權利人的賠償數(shù)額,按照其因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以計算的,按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。選項D.錯誤,在侵犯商業(yè)秘密的民事審判程序中，商業(yè)秘密權利人提供初步證據(jù),證明其已經(jīng)對所主張的商業(yè)秘密采取保密措施,且合理表明商業(yè)秘密被侵犯。30、于產(chǎn)品責任的說法,正確的是（）。A.因產(chǎn)品存在缺陷造成他人損害的，被侵權人僅可向產(chǎn)品的銷售者請求賠償B.因運輸者的過錯使產(chǎn)品存在缺陷,造成他人損害的，被侵權人應當向產(chǎn)品的運輸者求賠償C.明知產(chǎn)品存在缺陷仍然生產(chǎn)、鐫,造成他人死亡的，被侵權人有權請求相應的懲罰性賠償D.產(chǎn)品投入流通后發(fā)現(xiàn)存在缺陷造成他人損害的，產(chǎn)者、銷售者不承擔責任參考答案:C.解析:選項A.錯誤,因產(chǎn)品存在缺陷造成他人損害的,被侵權人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者請求賠償。也可以向產(chǎn)品的銷售者請求賠償。選項B.錯誤，因運輸者、倉儲者等第三人的過錯使產(chǎn)品存在缺陷，造成他人損害的,產(chǎn)品的生產(chǎn)者銷售者賠償后，有權向第三人追償。選項D.錯誤，產(chǎn)品投入流通后發(fā)現(xiàn)存在缺陷的,產(chǎn)者銷售者應當及時采取停止銷售、示召回等補救措施;未及時采取補救措施或者補救措施不力造成損害擴大的，對擴大的損害也應當承擔侵權責任。依據(jù)規(guī)定采取召回措施的，生產(chǎn)者、銷售者應當負擔被侵權人因此支出的必要費用。31、于無障礙環(huán)境建設保障措施的說法,正確的是（）。A.文明城市創(chuàng)建活動,應當將無障礙環(huán)境建設情況作為重要內(nèi)容B.殘疾人聯(lián)合會有權修改涉及無障礙環(huán)境建設的標準C.地方結(jié)合本地實際制定的地方無障礙環(huán)境建設標準應當高于國家標準的相關技術要求D.中等職業(yè)學校應當開設無障礙環(huán)境建設相關專業(yè)和課程參考答案:A.解析:選項B.,殘疾人聯(lián)合會、老齡協(xié)會等組織可以依法提出制定或者修改無障礙環(huán)境建設標準的建議。選項C.,地方結(jié)合本地實際制定的地方標準不得低于國家標準的相關技術要求。選項D.,充分發(fā)揮高校等機構(gòu)作為人才培養(yǎng)的重要陣地的作用，國家鼓勵高等學校、中等職業(yè)學校等開設無障礙環(huán)境建設相關專業(yè)和課程,開展無障礙環(huán)境建設理論研究、國際交流和實踐活動。32、尚未制定法律,行政法規(guī)的,務院部門規(guī)定的違反行政管理秩序的行為,可以設定的行政處罰的是（）。A.上行政拘留B.令停產(chǎn)停業(yè)C.警告D.沒收違法所得參考答案:C.解析:尚未制定法律、行政法規(guī)的，國務院部門規(guī)章對違反行政管理秩序的行為,可以設定警告、通報批評或者一定數(shù)額罰款的行政處罰。33、社會保險行政部門受理工傷認定申請后,職工或者其近親屬認為是工傷，人單位不認為是工傷,關于工傷認定證據(jù)的說法,正確的是（）。A.由職工或者其近親屬承擔舉證責任B.人單位承擔舉證責任C.由社會保險行政部門依職權調(diào)查取證D.由民法院依職權調(diào)查取證參考答案:B.解析:職工或者其近親屬認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由用人單位承擔舉證責任。34、關于人民調(diào)解的說法,正確的是（）。A.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成的調(diào)解協(xié)議,當事人有權申請強制執(zhí)行B.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成的調(diào)解協(xié)議,具有法律約束力C.經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成調(diào)解協(xié)議后，一方當事人有權向人民法院申請司法確認D.未經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解的,不得提起民事訴訟參考答案:B.解析:選項A.錯誤，人民法院依法確認調(diào)解協(xié)議有效,一方當事人拒絕履行或者未全部履行的,對方當事人可以向人民法院申請強制執(zhí)行。選項C.錯誤,經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達成調(diào)解協(xié)議后,當事人之間就調(diào)解協(xié)議的履行或者調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容發(fā)生爭議的，一方當事人可以向人民法院提起訴訟。選項D.錯誤,當事人可以通過自行協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式解決糾紛,也可以直接向人民法院提起訴訟。35、施工企業(yè)在將隔震減震裝置用于建設工程前進行取樣時的監(jiān)督單位為（）。A.住房城鄉(xiāng)建設主管部門B.設計單位或者檢測機構(gòu)C.負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職資的部門D.建設單位或者工程監(jiān)理單位參考答案:D.解析:隔震減震裝置用于建設工程前,施工單位應當在建設單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下進行取樣，送建設單位委托的具有相應建設工程質(zhì)量檢測資質(zhì)的機構(gòu)進行檢測。禁止使用不合格的隔震減震裝置。36、下列行為中,于違法分包的是（）。A.專業(yè)承包單位未派項目負責人、技術負責人、質(zhì)量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員的B.專業(yè)作業(yè)承包人承的范圍是承包單位承包的全部工程,專業(yè)作業(yè)承包人計取的是除上繳給承單位的“管理費“之外的全部工程價款的C.專業(yè)作業(yè)的發(fā)包單位不是該工程承包單位的D.專業(yè)作業(yè)承包人除計勞務作業(yè)費用外,還計取主要建筑材料款和大中型施工機械設備、主要周轉(zhuǎn)材料費用的參考答案:D.解析:《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認定查處管理辦法》第12條列舉了以下違法分包的情形:（1）承包單位將其承包的工程分包給個人的;（2）施工總承包單位或?qū)I(yè)承包單位將工程分包給不具備相應資質(zhì)單位的;（3）施工總承包單位將施工總承包臺同范圍內(nèi)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的,鋼結(jié)構(gòu)工程除外;（4）專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務作業(yè)部分再分包的;（5）專業(yè)作業(yè)承包人將其承包的勞務分包的;（6）專業(yè)作業(yè)承包人除計取勞務作業(yè)費用外,還計取主要建筑材料款和大中型施工機械設備、主要周轉(zhuǎn)材料費用的。37、關于安全生產(chǎn)許可證有效期的說法,正確的是（）。A.延期手續(xù)由原安全生產(chǎn)許可證頌發(fā)管理機關辦理B.安全生產(chǎn)許可證的有效期為年C.安全生產(chǎn)許可證需要延期的,企業(yè)應當于期滿后3個月內(nèi)申請延期D.未發(fā)生重大安全事故的,安全生產(chǎn)許可證有效期滿時自動延期參考答案:A.解析:選項B.錯誤，《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。選項C.錯誤，安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。選項D.錯誤,企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī),未發(fā)生死亡事故的,安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意,不再審查,安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。38、關于施工合同工期順延的說法,正確的是（）。A.隱蔽工程在隱蔽之前,發(fā)包人沒有按照承包人的通知及時檢查的.承包人可以順延工期B.承包人取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)申過工期順延.承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應當予以支持C.建設工程竣工前,當事人對工程質(zhì)發(fā)生爭議,工程質(zhì)經(jīng)鑒定合格的,定期間不計入順延工期期間D.當事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延視為工期不順延.承胞人提出合理抗辯的，工期仍不可順延參考答案:A.解析:當事人約定順延工期應當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應予支持。當事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。建設工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。39.根據(jù)《民法典》.關于承攬合同履行的說法,正確的是（）。A.定作人驗收并受領承攬物或者工作成果的，免除承攬人的瑕疵擔保責任B.作人不履行協(xié)助義務的,承攬人可以直接解除合同C.定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除合同,造成承攬人損失的，應當賠償扶D.承攬人未經(jīng)定作人同意將輔助承攬工作交由第三人成的，定作人可以解除合同參考答案:C.解析:A.選項錯誤,工作成果的瑕疵擔保義務。承攬人交付的工作成果應當符合合同約定或法定的質(zhì)量要求,否則,定作人可以合理選擇請求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。B.選項錯誤,定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務,并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的，承攬人可以解除合同。D.選項錯誤,承攬人未經(jīng)定作人同意將主要承攬工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同。40、甲安裝工程公司擬與在公司工作了15年的王某解除合同,勞動合同解除前12個月旺某的月平均工資為2.3萬元，該公司職工月平均工資0.8萬元，甲所在設區(qū)的市級人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資為0.65萬元。根據(jù)《勞動合同法》,甲應當向王某支付的經(jīng)濟補償是（）。A.34.5萬元B.12萬元C.23.4萬元D.9.75萬元參考答案:C.解析:經(jīng)濟補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付。6個月以上不滿1年的，按1年計算;不滿6個月的,向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區(qū)的市級人民政府公布的本地區(qū)上年度職工月平均工資3倍的，向其支付經(jīng)濟補償?shù)臉藴拾绰毠ぴ缕骄べY3倍的數(shù)額支付,向其支付經(jīng)濟補償?shù)哪晗拮罡卟怀^12年。0.65x3=1.95萬<2.3萬。1.95x12=23.4萬.41、關于申請建造師初始注冊的說法,正確的是（）。A.應當通過聘用單位提出申請B.初始注冊的條件與建造師資格考試的條件相C.取得證書的人員可以受聘于2個相關單位D.建造師初始注冊通過備案完成參考答案:A.解析:取得一級建造師資格證書并受聘于一個建設工程勘察、設計、施工、監(jiān)理、招標代理、造價咨詢等單位的人員，應當通過聘用單位提出注冊申請，并可以向單位工商注冊所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門提交申請材料。42、大學生林某被企業(yè)錄用后,主動要求到最苦、最累的崗位工作。根據(jù)《勞動法》,企業(yè)可以滿足她的要求，但不得安排其從事的是（）。A.上礦井下作業(yè)B.高處作業(yè)C.低溫、冷水作業(yè)D.夜班工作參考答案:A.解析:根據(jù)《女職工勞動保護特別規(guī)定》,女職工禁忌從事的勞動范圍有:①礦井下作業(yè);②體力勞動強度分級標準中規(guī)定的第四級體力勞動強度的作業(yè);③每小時負重6次以上、每次負重超過20公斤的作業(yè),或者間斷負重、每次負重超過25公斤的作業(yè)。43、關于建設工程質(zhì)量保證金預留的說法,正確的是（）。A.發(fā)包人應當按照合同約定方式預留建設工程質(zhì)量保證金,建設工程質(zhì)量保證金總預留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的2%B.在工程項目竣工前，已經(jīng)繳納履約保證金的，發(fā)包人不得同時預留建設工程質(zhì)量保證金C.合同約定由承包人以銀行保函替代預留建設工程質(zhì)量保證金的,保函金額不得高于工程價款結(jié)算總額的1.5%D.采用工程質(zhì)量保證擔保的,發(fā)包人可以同時預留建設工程質(zhì)量保證金參考答案:B.解析:發(fā)包人應按照合同約定方式預留保證金，保證金總預留比例不得高于工程價款結(jié)算總額的3%。合同約定由承包人以銀行保函替代預留保證金的，保函金額不得高于工程價款結(jié)算總額的3%。在工程項目竣工前,已經(jīng)繳納履約保證金的,發(fā)包人不得同時預留工程質(zhì)量保證金。采用工程質(zhì)量保證擔保、工程質(zhì)量保險等其他保證方式的,發(fā)包不得再預留保證金。44、關于建設工程檔案資料的說法,正確的是（）。A.工程竣工驗收后6個月內(nèi),應當向城建檔案館報送-符合規(guī)定的建設工程檔案B.電子檔案簽署具有法津效力的電子印章或者電子名的,也應當移交相應紙質(zhì)檔案C.組織竣工驗收時,應當組織對工程檔案進行驗收D.改建工程應當重新編制建設工程檔案,按時報送參考答案:C.解析:選項A.,建設單位應當在工程竣工驗收后3個月內(nèi)，向城建檔案館報送一符合規(guī)定的建設工程檔案。選項B.，每項建設工程應編制一電子檔案。隨紙質(zhì)檔案一并移交城建檔案管理機構(gòu)。電子檔案簽署了具有法律效力的電子印章或電子簽名的?？刹灰平幌鄳堎|(zhì)檔案。選項D.,對改建、擴建和重要部位維修的工程,建設單位應當組織設計、施工單位據(jù)實修改、補充和完善原建設工程檔案。45、對下行政行為不服,申請人應當先向行政復議機關申請行政復議,對行政復議決定不服,可以向人民法院提起行政訴訟的是（）。A.上行政機關作出的確認自然資源所有權的決定B.行政機關作出的行政強制執(zhí)行決定C.行政機關作出的吊銷資質(zhì)證書處罰決定D.上申請政府信息公開,行政機關不予公開參考答案:D.解析:有下列情形之-的，申請人應當先向行政復議機關申請行政復議,對行政復議決定不服的,可以再依法向人民法院提起行政訴訟:（1）對當場作出的行政處罰決定不服;（2）對行政機關作出的侵犯其已經(jīng)依法取得的自然資源的所有權或者使用權的決定不服:（3）認為行政機關存在《行政復議法》第11條規(guī)定的未履行法定職責情形;（4）申請政府信息公開,行政機關不予公開;（5）法律、行政法規(guī)規(guī)定應當先向行政復議機關申請行政復議的其他情形。對上述規(guī)定的情形,行政機關在作出行政行為時應當告知公民、法人或者其他組織先向行政復議機關申請行政復46、關于建造師基本權利和義務的說法,正確的是（）。A.接受繼續(xù)教育是其權利而非義務B.在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件.上簽字其義務而非權利C.本人的注冊證書應當交由聘用單位保管D.協(xié)助注冊管理機關完成相關工作其務參考答案:D.解析:注冊建造師享有下列權利:（1）使用注冊建造師名稱;（2）在規(guī)定范圍內(nèi)從事執(zhí)業(yè)活動:（3）在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件.上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章;（4）保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章;（5）對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯護;（6）接受繼續(xù)教育;（7）獲得相應的勞動報酬;（8）對侵犯本人權利的行為進行申述。注冊建造師應當履行下列義務:（1）遵守法律法規(guī)和有關管理規(guī)定，恪守職業(yè)道德;（2）執(zhí)行技術標準、規(guī)范和規(guī)程;（3）保證執(zhí)業(yè)的質(zhì)量，并承擔相應責任;（4）接受繼續(xù)教育,努力提高執(zhí)業(yè)水準;（5）保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術等秘密;（6）與當事人有利害關系的，應當主動回避;（7）協(xié)助注冊管理機關完成相關工作。47、某施工企業(yè)在施工中偷工減料,降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故,該施工企業(yè)的行為構(gòu)成（）。A.重大勞動安全事故罪B.強令違嫜冒險作業(yè)罪C.大責任事故罪D.工程重大安全事故罪參考答案:D.解析:工程重大安全事故罪,是指建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定,降低工程質(zhì)量標準，造成重大安全事故的行為。48、下列情形中,對方當事人可以行使施工合同法定解除權的是（）。A.承包人將建設工程轉(zhuǎn)包的B.發(fā)包人遲延支付工程款的C.承包人采購不合格材料，監(jiān)理人拒絕該材料進場的D.在保修期內(nèi),承包人未能在合理期限對工程缺陷進行修復的參考答案:A.解析:承包人將建設工程轉(zhuǎn)包、違法分包的,發(fā)包人可以解除合同。發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備不符合強制性標準或者不履行協(xié)助義務,致使承包人無法施工,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行相應義務的,承包人可以解除合同。49、根據(jù)《保險法）.下列行為中,于保險人義務是（）。A.保險事故發(fā)生后的及時通知義務B.對保險人責任免除條款的明確說明義務C.保險事故發(fā)生時采取必要措施防止或者減少保險標的損失的義務D.保險標的危險程度增加時的及時通知義務參考答案:B.解析:保險人的主要義務:（1）賠付保險金的義務;（2）告知義務;（3）及時簽發(fā)保險單證的義務;（4）降低保費的義務;（5）承擔必要、合理費用的義務。50、從建筑物上墜落的物品造成他人損害,經(jīng)調(diào)查難以確定具體侵權人，除能夠證明自己不是侵權人的外,補償主體為（）。A.建筑物全體業(yè)主B.物業(yè)服務企業(yè)C.可能加害的建筑物使用人D.居民委員會參考答案:C.解析:經(jīng)調(diào)查難以確定具體侵權人的,除能夠證明自己不是侵權人的外，可能加害的建筑物使用人給予補償。51、關于框架協(xié)議采購的說法,正確的是（）。A.框架協(xié)議采購可以確定1名或者多名入圍供應B.開放式框架協(xié)議采購是框架協(xié)議采購的主要C.框架協(xié)議采購需求在框架協(xié)議有效期內(nèi)可以變動D.封閉式框架協(xié)議入圍供應商可以隨時退出框架協(xié)議參考答案:A.解析:B.錯誤,封閉式框架協(xié)議采購是框架協(xié)議采購的主要形式。C.錯誤,框架協(xié)議采購需求在框架協(xié)議有效期不得變動。D.錯誤,封閉式框架協(xié)議入圍供應商無正當理由,不得主動放棄入圍資格或者退出框架協(xié)議。52、關于分包工程生產(chǎn)安全事故報告的說法,正確的是（）。A.事故現(xiàn)場有關人員應當在合理時間內(nèi)報告本單位負責人B.單位負責人應當立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門C.吧由分包單位負責級上報事故D.事故報告后應當每4小時補報一次參考答案:B.解析:A.選項錯誤。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。C.選項錯誤。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。D.選項錯誤。事故報告后出現(xiàn)新情況,以及事故發(fā)生之日起30日內(nèi)傷亡人數(shù)發(fā)生變化的,應當及時補報。53、關于建設工程開標的說法,正確的是（）。A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行B.開標由招標人主持,邀請投標人推選的代表參加C.開標地點應當為招標文件中預先確定的地點D.開標過程可以根據(jù)需要進行記錄參考答案:C.解析:選項A.錯誤，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行。選項B.錯誤，開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。選項D.錯誤,開標過程應當記錄,并存檔備查。54、于鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證的說法,正確的是（）。A.C.在村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行公益事業(yè)建設,申請鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證的可以是個人B.在村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)建設,不必申請鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證C.在鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)使用原有基地進行農(nóng)村村民住宅鍵設的,統(tǒng)--由城市、人民政府核發(fā)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證D.在鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)占用農(nóng)用地進行鄉(xiāng)村公共設施建設，直接核發(fā)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證參考答案:C.解析:選項A..B.錯誤,在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設施和公益事業(yè)建設的,建設單位或者個人應當向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府提出申請。由鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府報城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證。選項D.錯誤，在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設施和公益事業(yè)建設以及農(nóng)村村民住宅建設,不得占用農(nóng)用地:確需占用農(nóng)用地的,應當依照《土地管理法》有關規(guī)定辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批手續(xù)后,由城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證。55、下列安全中,屬于設計單位建設工程安全責任的是（）。A.處理施工安全事故隱患B.向施工企業(yè)提供真實、準確和完整的有關資料C.審查安全技術措施D對采用新結(jié)構(gòu)的建設工程在設計中提出預防生產(chǎn)安全事故的措施建議參考答案:D.解析:設計單位的安全責任:（1）按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行設計;（2）明確施工安全關鍵點并提出指導意見;（3）對“三新等工程的施工安全提出措施建議;（4）對工程設計成果負責。56、在噪聲敏感建筑物集中區(qū)域因特殊需要必須連續(xù)施工作業(yè)的,應當取得地方人民政府住房城鄉(xiāng)建設態(tài)環(huán)境主管部門或者地方人民政府指定的部門的證明,并（）。A.向附近居民支付賠償費用B.報經(jīng)應急管理部門審批C.經(jīng)居民小區(qū)業(yè)主委員會同意D.在施工現(xiàn)場顯著位置公示參考答案:D.解析:在噪聲敏感建筑物集中區(qū)域,禁止夜間進行產(chǎn)生噪聲的建筑施工作業(yè),但拾修、搶險施工作業(yè),生產(chǎn)工藝要求或者其他特殊需要必須連續(xù)施工作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)施工作業(yè)的,應當取得地方人民政府住房和城鄉(xiāng)建設、生態(tài)環(huán)境主管部門或者地方人民政府指定的部門的證明,并在施工現(xiàn)場顯著位置公示或者以其他方式公告附近居民。57、計算增值稅應納稅額時，下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣的是（）。A.自境外單位購進無形資產(chǎn)。從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額B.從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額C.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額D.非征常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不包括固有資產(chǎn)）、勞務和交通運輸服務參考答案:D.解析:下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。（1）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。（2）非正常損失的購進貨物，以及相關的勞務和交通運輸服務。（3）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產(chǎn)）.務和交通運輸服務。（4）國務院規(guī)定的其他項目。58、根據(jù)《民法典》.關于保證合同的說法,正確的是（）。A.非法人組織不得為保證人B.保證期間可以約定為主務履行期限屆滿之日起6個月C.保證范圍應當明確約定為主務及其利息、違約金、損害賠償金D.當事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定的,按照連帶責任保證承擔保證責任參考答案:A.解析:A.正確，以公益為目的的非營利法人、非法人組織不得為保證人。B.錯誤,保證期間在保證合同中應明確約定，沒有約定或者約定不明確的,保證期間為主債務履行期限屆滿之日起6個月。C.錯誤,保證的范圍是指保證人對哪些債務承擔保證責任。當事人應當在保證合同中予以明確約定，當事人沒有約定的,保證的范圍包括主債權及其利息違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用。D.錯誤,當事人在保證合同中對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的,按照一般保證承擔保證責任。59、根據(jù)《民法典》，下列合同中,于可撤銷合同的是（）。A.違背公良俗的合同B.行為人與相對人以虛假的意思表示訂立的合同C.行為人與相對人惡意申通,損害他人合法權益訂立的合同D.第三人以脅追手段,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同參考答案:D.解析:根據(jù)《民法典》規(guī)定,可撤銷合同的種類包括:（1）于重大誤解訂立的臺同;（2）一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同;（3）一方或者第三人以脅迫手段,使對方在違背真實意思的情況下訂泣的合同;（4）一方利用對方處于危困狀態(tài)缺乏判斷能力等情形,致使合同成立時顯失公平的合同。60、關于建筑工程中止施工的說法,正確的是（）。A.中止施工滿1年的工程恢復施工前,建設單位應當報發(fā)證機關核驗施工許可證B.在建的建筑工程因故中止施工的,建設單位應當自中止施工之日起3個月肭,向發(fā)證機關報告C.二施工企業(yè)應當按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作D.建筑工程恢復施工時,應當經(jīng)發(fā)證機關批準參考答案:A.解析:建設單位應當自中止施工之日起1個月內(nèi),向發(fā)證機關報告,B.錯誤;建設單位應當并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作,C.錯誤;中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報發(fā)證機關核驗施工許可證,D.錯誤。61、于政府主管部門實施建設工程抗監(jiān)督管理措施的說法，正確的是（）。A.對建設單位或者施工現(xiàn)場隨時進行監(jiān)督檢查B.不得復制被檢查單位有關建設工程的文件和資料C.對隔震減震裝實施抽樣檢測D.查封涉嫌違反抗震設防強制性標準的施工企業(yè)參考答案:C.解析:《建設工程抗讀管理條例》規(guī)定,縣級以上人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部工門或者其他有關監(jiān)督管理部門履行建設工程抗震監(jiān)督管理職責時,有權采取以下措施:（1）對建設工程或者施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查;（2）向有關單位和人員調(diào)查了解相關情況:（3）查閱、復制被檢查單位有關建設工程抗震的文件和資料:（4）對抗索結(jié)構(gòu)材料、構(gòu)件和隔震減霞裝置實施抽樣檢測;（5）封涉嫌違反抗震設防強制性標準的施工現(xiàn)場;（6）發(fā)現(xiàn)可能影響抗質(zhì)量的問題時,令相關單位進行必要的檢測、鑒定.62、張某在甲施工企業(yè)連續(xù)工作滿8年:李某與甲已經(jīng)連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同,但因工負傷不能從事原工作;王某在甲工作2年,并被甲聘任為總經(jīng)理;趙某在甲累計工作了10年,但期間曾離職。除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外,中應當與其訂立無固定期限勞動合同的是（）。A.李謀B.張某C.王某D.趙某參考答案:A.解析:應當訂立無固定期限勞動合同的情形有:①勞動者在該用人單位連續(xù)工作滿10年的;②用人單位初次實行勞動臺同制度或者國有企業(yè)改制重新訂立勞動合同時,勞動者在該用人單位連續(xù)工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的;③連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同,且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和第40條第1項、第2項規(guī)定的情形,續(xù)訂勞動合同的。于招標投標投訴處理的說法,正確的是（）。A.投標人對開標有異議的,應當自知道或者應當知道之日起15日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴B.行政監(jiān)督部門應當自收到投訴之日起5個工作日內(nèi)決定是否受理投訴C.投訴人以非法手段取得證明材料進行投訴的，行政監(jiān)督部門]應當予以駁回D.行政監(jiān)督部門應當自受理投訴之日起20個工作日內(nèi)作出節(jié)面處理決定參考答案:C.解析:A.選項錯誤。投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出,招標人應當當場作出答復，并制作記錄。B.、D.選項錯誤。行政監(jiān)督部門應當自收到投訴之日起3個工作日內(nèi)決定是否受理投訴,并自受理投訴之日起30個工作日內(nèi)作出書面處理決定。64、關于行政訴訟舉證責任的說法,正確的是（）。A.原告應當提供其向被告提出異議的證據(jù)B.被告對作出的行政行為瀕有舉證責任C.在訴訟過程中,被告可以自行向原告、第三人和證人收集證據(jù)D.原告應當提供證明行政行為違法的證據(jù)參考答案:B.解析:A.選項錯誤,在起訴被告不履行法定職責的案件中,原告應當提供其向被告提出申請的證據(jù)。B.選項正確，被告對作出的行政行為負有舉證責任,應當提供作出該行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件。C.選項錯誤，在訴訟過程中，被告及其訴訟代理人不得自行向原告、第三人和證人收集證據(jù)原告或者第三人提出了其在行政處理程序中沒有提出的理由或者證據(jù)的，經(jīng)人民法院準許,被告可以補充證據(jù)。D.選項錯誤,原告可以提供證明行政行為違法的證據(jù)。原告提供的證據(jù)不成立的,免除被告的舉證責任。65、某施工企業(yè)與某倉儲中心簽訂了建材倉儲合同,并按照合同約定交付了建材后施工企業(yè)提取建材時發(fā)現(xiàn)部分建材因保管不善潮濕損壞，雙方發(fā)生爭議。關于該倉儲合同的說法,正確的是（）。A.施工企業(yè)向倉儲中心交付建材時合同成立B.施工企業(yè)逾期提取建材,倉儲中心可以直接提存建材C.倉儲中心應當對潮濕損壞的建材承擔賠償責任D.施工企業(yè)提前提取建材、倉儲中心應當減收倉儲費參考答案:C.解析:儲存期內(nèi),因保管不善造成倉儲物毀損、滅失的保管人應當承擔賠償責任。66、關于招標方式的說法,正確的是（）。A.邀請招標必須向5個以上潛在投標人發(fā)出邀請B.公開招標是招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標C.邀請招標是招標人以投標邀請書的方式邀清不特定的法人或者其他組織投標D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重項目,均坷以進行邀請招標參考答案:B.解析:選項A.,邀請招標必須向三個以上的潛在投標人發(fā)出邀請。選項C.，邀請招標,是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。選項D.《招標投標法》規(guī)定，國務院發(fā)展計劃部工門確定的國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的,經(jīng)國務院發(fā)展計劃部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準,可以進行邀請招標。67、關于代理法律特征的說法,正確的是（）。A.代理行為不能導致法律權利義務關系的變化B.代理人實施代理行為時沒有獨立進行意思表示的權利C.代理行為的法律后果由代理人與被代理人共同承擔D.代理人必須在代理權限范圍內(nèi)實施代理參考答案:D.解析:選項A.,代理人為被代理人實施的是能夠產(chǎn)生、變更或消滅法律上的權利義務關系的行為。選項B.，代理人實施代理行為時有獨立進行意思表示的權利。選項C.代理行為的法律后果歸屬于被代理人。68、下列情形中,施工企業(yè)負責人應當?shù)绞┕がF(xiàn)場進行帶班檢查的是（）。A.工程項目出現(xiàn)險情時B.工程項目進行超過一定規(guī)模的分部分項工程施工時C.項目負責人因故暫時離崗時D.工程項目發(fā)現(xiàn)事故隱患時參考答案:A.解析:工程項目進行超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工時,建筑施工企業(yè)負責人應到施工現(xiàn)場進行帶班檢查。工程項目出現(xiàn)險情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時,建筑施工企業(yè)負責人應到施工現(xiàn)場帶班檢查。69、某建筑設備公司某施工企業(yè)出售了一批交由承運人運輸?shù)脑谕径滞舛藝娡繖C器人,關于該買賣合同履行的說法，正確的是（）。A.設備公司對機器人承擔質(zhì)量瑕疵擔保義務B.設備公司對機器人不承擔權利瑕疵擔保義務C.在途機器人毀損、滅失的風險自機器人交付時起由施工企業(yè)承擔D.因機器人不符合質(zhì)量要求,施工企業(yè)拒絕接受機器人,機器人毀損、失的風險由設備公司與施工企業(yè)共同承擔參考答案:A.解析:選項A.,質(zhì)量瑕疵擔保，是指出賣人就其所交付的標的物應保證其符合法定或者約定的質(zhì)量。選項B.,標的物的權利瑕疵擔保義務。即除法律另有規(guī)定外,讀人就交付的標的物,負有保證自己擁有完整權利,第三人對此不有全部或部分所有權、擔保物權、租賃權、知識產(chǎn)權等任何權利的義務。選項C.,出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈?，除當事人另有約定外,毀損、失的風險自合同成立時起由買受人承擔。選項D.,因標的物不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的,標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。70、關于安全生產(chǎn)舉報的說法，正確的是（）。A.也應急管理部]集中受理舉報B.受理的舉報事項經(jīng)調(diào)查核實后,根據(jù)性質(zhì)和程度決定是否形成書面材料C.負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門應當公開舉報電話、信箱或者電子郵件地址等網(wǎng)絡舉報平臺D.汲及人員重傷的舉報事項,應當由縣級以上人民政府組織核查處理參考答案:C.解析:《安全生產(chǎn)法》規(guī)定,負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門應當建立舉報制度,公開舉報電話、信箱或者電子郵件地址等網(wǎng)絡舉報平臺,受理有關安全生產(chǎn)的舉報;受理的舉報事項經(jīng)調(diào)查核實后,應當形成書面材料;需要落實整改措施的,報經(jīng)有關負責人簽字并督促落實。對不屬于本部門職責,需要由其他有關部門進行調(diào)查處理的,轉(zhuǎn)交其他有關部門處理。涉及人員死亡的舉報事項,應當由縣級以上人民政府組織核查處理。二、多選題1、根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》,發(fā)包人就建設工程質(zhì)量陷承擔過錯的情形有（）。A.上提供的設計有缺陷B.推薦購買的建筑構(gòu)配件不符合強制國家標準C.提供的建筑材料不符合強制的國家標準D.未按照合同約定支付預付款E.直接指定分包人分包專業(yè)工程參考答案:A.C.E.解析:發(fā)包人具有下列情形之一，造成建設工程質(zhì)量缺陷，應當承擔過錯責任:（1）提供的設計有缺陷;（2）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設備不符合強制性標準;（3）直接指定分包人分包專業(yè)工程。2、下列費用中,列入建筑工程安全防護、文明施工措施費用的有（）。A.環(huán)境保護費B.臨時設施費C.建設管理費D.安全施工費.E.文明施工費參考答案:A.B.D.E.解析:建筑工程安全防護、文明施工措施費用是由《建筑安裝工程費用項目組成》中措施費所含的文明施工費、環(huán)境保護費、臨時設施費、安全施工費組成。3、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》,施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員的類型有（）。A.安裝B.機械C.建D.特種作業(yè)E.綜合參考答案:B.C.E.解析:專職安全生產(chǎn)管理人員分為機械、土建、綜臺3類。4、下列情形中，導致施工合同權利終止的有（）。A.發(fā)包人被處以罰款B.施工合同已經(jīng)履行C.施工合同因故解除D.承包人通知發(fā)包人將部分工程款支付給第三人E.施工過程中發(fā)包人與承包人并參考答案:B.C.E.解析:根據(jù)《民法典》規(guī)定,引起合同權利義務終止的情形包括:（1）債務已經(jīng)履行。（2）債務相互抵銷。（3）債務人依法將標的物提存。（4）債權人免除債務。（5）債權債務同歸于一人。（6）法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。如出現(xiàn)了法律規(guī)定的終止的情形,在委托合同中，受托人死亡、鐵民事行為能力的,托合同終止。合同解除也包含于此種情形之中，合同解除包括法定解除與約定解除。5、根據(jù)最低工資規(guī)定，在勞動者提供正常的勞動情況下，判斷用人單位支付的工資是否低于最低標準應剔除（）。A.加班B.工齡C.高溫補貼D.有有害補貼E.井撲工作補貼參考答案:A.C.D.E.解析:根據(jù)《最低工資規(guī)定》,在勞動者提供正常勞動的情況下，用人單位應支付給勞動者的工資在剔除下列各項以后，不得低于當?shù)刈畹凸べY標準:（1）延長工作時間工資:（2）中班、夜班、高溫、低溫、井下、有有害等特殊工作環(huán)境、條件下的津貼;（3）法律、法規(guī)和國家規(guī)定的勞動者福利待遇等。6、施工企業(yè)拒不執(zhí)行負有安全生產(chǎn)=監(jiān)督管理職責的部門作出的停止施工的決定,有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實危險的,在保證安全的前提下，負有安全產(chǎn)監(jiān)督管理職的部工可以通知有關單位采取的措施有（）。A.停止供電B.禁止通行C.停止撥付資金D.限制供應食品、榀E.停止供應民用爆炸物品參考答案:A.E.解析:生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行,有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實危險的,在保證安全的前提下,經(jīng)本部門主要負責人批準,負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門可以采取通知有關單位停止供電、停止供應民用爆炸物品等措施,強制生產(chǎn)經(jīng)營單位履行決定。7、于所有權權能的說法,正確的有（）。A.占有權可以根據(jù)所有權人的意志和利益分離出去，由非所有權人有B.所有權是物權中最重要也最完全的一種權利,在法律上不受限制C.財產(chǎn)所有權的權能包括占有權、使用權、收益權和處分權D.使用權只能由所有權人享有E.處分權是所有權人最基本的權利,是所有權內(nèi)容的核心參考答案:A.C.E.解析:B.選項錯誤:所有權是物權中最重要也最完全的一種權利，在法律上受一定限制。D.選項錯誤:所有人在法律上享有當然的使用權，另外,使用權也可依法律的規(guī)定或當事人的意思移轉(zhuǎn)給非所有人享有。8、當事人申請執(zhí)行仲裁裁決,有管轄權的單位包括（）。A.被執(zhí)行人住所地的中級人民法院B.被執(zhí)行人住所地的基層人民法院C.被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地的基層人民法院.D.被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地的中級人民法院E.作出仲裁裁決的仲裁機構(gòu)參考答案:A.D.解析:當事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行的財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。9、行政訴訟期間發(fā)生的下列情形中，人民法院應當裁定停止執(zhí)行行政行為的有（）。A.被告認為需要停止執(zhí)行的B.原告認為需要停止執(zhí)行的.C.該行政行為的執(zhí)行會給當事人造成重大損害的D.一該行政行為具有人身強制屬性的E.人民法院認為該行政行為的執(zhí)行會給國家利益造成重大損害的參考答案:A.E.解析:訴訟期間,不停止行政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的,裁定停止執(zhí)行:（1）被告認為需要停止執(zhí)行的;（2）原告或者利害關系人申請停止執(zhí)行,人民法院認為該行政行為的執(zhí)行會造成難以彌補的損失,并且停止執(zhí)行不損害國家利益、社會公共利益的;（3）人民法院認為該行政行為的執(zhí)行會給國家利益、社會公共利益造成重大損害的;（4）法律、法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。10、關于招標投標異議及其處理的說法。正確的有（）。A.投標人認為招標投標活動不符合規(guī)定的,有權向招標人提出異議B.投標人對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前提出C.潛在投標人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間3日前提出D.對評標結(jié)果的異議作出答復前,招標人應當暫停招標投標活動E.投標人對開標有異議的，招標人應當在評標完成后作出答復參考答案:A.B.D.解析:C.選項錯誤:潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前提出。E.選項錯誤,投標人對開標有異議的,應當在開標現(xiàn)場提出,招標人應當當場作出答復,并制作記錄。11、根據(jù)《無障礙環(huán)境建設法》，關于無障礙環(huán)境建設監(jiān)督管理的說法，正確的有（）。A.對違反《無障礙環(huán)境建設法》規(guī)定，損害社會公共利益的行為,人民檢察院可以提起公益訴訟B.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府街道辦事處應當協(xié)助有關部門做好無障礙環(huán)境建設工作C.廠無障礙環(huán)境建設應當發(fā)揮企業(yè)主導作用,調(diào)動市場主體積極性,引導社會組織和公眾廣泛參與D.縣級以人民政府建立無障礙環(huán)境建設信息公示制度,不定期發(fā)布無障礙環(huán)境建設情況E.新聞媒體可以對無障礙環(huán)境建設情況開展輿論監(jiān)督參考答案:A.B.E.解析:選項C.錯誤，《無障礙環(huán)境建設法》規(guī)定,無障礙環(huán)境建設應當堅持中國共產(chǎn)黨的領導,發(fā)揮政府主導作用,調(diào)動市場主體積極性,引導社會組織和公眾廣泛參與,推動全社會共建共治共享。選項D.錯誤,縣級以上人民政府建立無障礙環(huán)境建設信息公示制度,定期發(fā)布無障礙環(huán)境建設情況。12、關于建筑工程節(jié)能的說法,正確的有（）。A.建設單位組織竣工驗收,應當對民用建筑是否符合民用建筑節(jié)能強制性標準進行查驗B.單位工程竣工驗收應當在建筑節(jié)能分部工程驗收合格后進行C.政府投資項目不符合強制性節(jié)能標準的不得批準建設D.不符合強制性節(jié)能標準的項目可以進行開工建設E.建筑節(jié)能分部工程的質(zhì)量驗收,施工企業(yè)應當先行自檢合格參考答案:A.B.C.E.解析:D.選項錯誤,不符合強制性節(jié)能標準的項目不得進行開工建設。13、甲建材供應商與乙承運人簽訂了貨運合同,約由乙運輸一批建材到異地,收貨人為丙施工企業(yè),運費由丙支付。關于乙相關權利的說法，正確的有（）。A.乙有權拒絕甲通常、合理的運輸要求B.如果甲不按照約定或者法定方式包裝建材，乙有權拒絕運輸C.建材運輸?shù)竭_目的地后，乙有權要求兩及時受領D.如果丙不支付運費,乙有權留置該批建材E..如果丙無故拒接收,乙有權提存該批建材參考答案:B.C.D.E.解析:A.選項錯誤,從事公共運輸?shù)某羞\人不得拒絕托運人通常、合理的運輸要求。14、民判決執(zhí)行完畢后,據(jù)以執(zhí)行的判決確有錯誤被人民法院撤銷，關于補救措施的說法,正確的有（）。A.已被執(zhí)行的財產(chǎn)無法返還的，再執(zhí)行回轉(zhuǎn)B.人民法院應當作出裁定,令取得財爐的人返還C.應當提起執(zhí)行異議之訴D.取得財產(chǎn)的人拒不返還的,強制執(zhí)行E.應當在判決被撤銷后6個月內(nèi)提出參考答案:B.D.解析:根據(jù)《民事訴訟法》,執(zhí)行完畢后,據(jù)以執(zhí)行的判決、裁定和其他法律文書確有錯誤,被人民法院撤銷的,如法院制作的先予執(zhí)行裁定書、判決書、裁定書、調(diào)解書或仲裁裁決、公證債權文書等生效并執(zhí)行完畢后因確有錯誤被依法撒銷,對已被執(zhí)行的財產(chǎn)，人民法院應當作出裁定，令取得財產(chǎn)的人返還;拒不返還的,強制執(zhí)行。執(zhí)行回轉(zhuǎn),是對作為執(zhí)行依據(jù)的法律文書確有錯誤而設立的補救制度，旨在恢復原狀，維護當事人臺法權益。15、企業(yè)申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級,資質(zhì)許可機關杼批準其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級申請的情形有（）A.上超越本企業(yè)資質(zhì)等承攬工程B.未依法納稅C.未依法履行工程質(zhì)量保修義務D.未取得施工許可證擅自施工E.未按照規(guī)定繳納社會保障資金參考答案:A.C.D.解析:有下列情形之--的，資質(zhì)許可機關不予批準其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級申請和增項申請:（1）超越本企業(yè)資質(zhì)等級或以其他企業(yè)的名義承攬工程,或允許其他企業(yè)或個人以本企業(yè)的名義承攬工程的;（2）與建設單位或企業(yè)之間相互串通投標,或以行賄等不正當手段謀取中標的;（3）未取得施工許可證擅自施工的;（4）將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的;（5）違反國家工程建設強制性標準施工的;（6）惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者勞務人員工資的;（7）隱瞞或謊報、拖延報告工程質(zhì)量安全事故，破壞事故現(xiàn)場、阻礙對事故調(diào)查的;（8）按照國家法律、法規(guī)和標準規(guī)定需要持證上崗的現(xiàn)場管理人員和技術工種作業(yè)人員未取得證書上崗的;（9）依法履行工程質(zhì)量保修義務或拖延履行保修義務的;（10）偽造、造倒賣出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的;（11）發(fā)生過較大以上質(zhì)量安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般質(zhì)量安全事故的;（12）其他違反法律、法規(guī)的行為。16、關于行政強制的說法,正確的有（）。A.排除妨礙、恢復原狀屬于行政強制措施B.行政強制包括行政強制措施和行政強制執(zhí)行C.尚未制定法律、行政法規(guī),且屬于地方性事務的,地方性法規(guī)可以設定扣押財物的行政強制措施D.尚未制定法律,且屬于國務院行政管理職權事項的,行政法規(guī)可以設定限制公民人身自由的行政強割措施E.法律、法規(guī)以外的其他規(guī)范性文件不得設定行政強制措施參考答案:B.C.D.E.解析:選項A.錯誤，行政強制措施的種類:（1）限制公民人身自由:（2）查封場所、設施或者財物:（3）扣押財物;（4）凍結(jié)存款、匯款;（5）其他行政強制措施。排除妨礙、恢復原狀屬于侵權責任。17、下列不良行為記種,于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的有（）。A.未取得資質(zhì)證書承攬工程的B.以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的C.以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假,騙取中標的D.不按照與中標人訂立的合同履行義務,情節(jié)嚴重的E.將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的參考答案:A.B.解析:資質(zhì)不良行為認定標準:（1）未取得資質(zhì)證書承攬工程的,或超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的;（2）以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的:（3）允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的;（4）未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的;（5）涂改、偽造、出借、轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的;（6）按照國家規(guī)定需要持證上崗的技術工種的作業(yè)人員味經(jīng)培訓、考核,未權得證書上崗，情節(jié)嚴重的。18、關于需要配合建設工程進行考古發(fā)掘工作的說法,正確的（）。A.應當由省、自治區(qū)、直轄市文物行政部門在勘探工作的基礎上提出發(fā)掘計劃,報國務院文物行政部門批準B.國務院文物行政部門在批準發(fā)掘計劃前,應當征求社會科學研究機構(gòu)及其他科研機和有關專家的意見C.建設單位對配合建設工程進行的考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘，應當予以協(xié)助.D.確因建設工期緊迫,對古文化遺址急需進行搶救發(fā)掘的,由省級文物行政部門組織發(fā)掘,并同時補辦審批手續(xù)E.確因有自然破壞危險,對古墓葬急需進行搶救發(fā)掘的,組織發(fā)掘的部門為建設工程所在地縣級人民政府文物行政部門參考答案:A.B.C.D.解析:選項E.錯誤,確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發(fā)掘的,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政部門組織發(fā)掘,并同時補辦審批手續(xù)。19、根據(jù)《勞動爭議調(diào)解仲裁法》,于勞動爭議仲裁時效的說法，正確的有（）。A.仲裁時效因當事人一方向?qū)Ψ疆斒氯酥鲝垯嗬袛郆.勞動關系存續(xù)期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的,勞動者申請仲裁不受仲裁時效期間的限C.勞動爭議申請裁的時效期間為3年D.仲裁時效因?qū)Ψ疆斒氯送饴男辛x務而中止E.因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議且勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起1年內(nèi)提出參考答案:A.B.E.解析:C.選項錯誤，《勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定,勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年。仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。D.選項錯誤，前述規(guī)定的仲裁時效，因當事人一方向?qū)Ψ疆斒氯酥鲝垯嗬?，或者向有關部門請求權利救濟,或者對方當事人同意履行義務而中斷,從中斷時起,仲裁時效期間重新計算。因不可抗力或者有其他正當理由,當事人不能在規(guī)定的仲裁時效期間申請仲裁的,仲裁時效中止。從中止時效的原因消除之日起,仲裁時效期間繼續(xù)計算。20、根據(jù)