安裝加工承攬合同范例

安裝加工承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）：__________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：__________

鑒于委托方需要對__________（以下稱“標的物”）進行安裝與加工，承攬方具備相關資質和技術能力，雙方經友好協(xié)商，就標的物的安裝與加工事宜達成如下協(xié)議：

一、標的物

1.1標的物名稱：__________

1.2標的物規(guī)格型號：__________

1.3標的物數(shù)量：__________

1.4標的物質量要求：__________

二、安裝與加工內容

2.1安裝與加工范圍：__________

2.2安裝與加工工藝：__________

2.3安裝與加工標準：__________

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：__________

3.3付款期限：__________

四、工期及進度要求

4.1工期：__________

4.2進度要求：__________

五、雙方責任與義務

5.1委托方責任與義務：

（1）按照合同約定提供相關資料、設備、場地等；

（2）按照合同約定支付合同價款；

（3）對承攬方在安裝與加工過程中提出的合理要求予以支持；

（4）對安裝與加工過程中出現(xiàn)的質量問題負責整改；

（5）對承攬方在安裝與加工過程中發(fā)生的意外事故承擔相應的責任。

5.2承攬方責任與義務：

（1）按照合同約定完成安裝與加工任務；

（2）保證安裝與加工質量，確保標的物符合合同約定的質量要求；

（3）遵守國家法律法規(guī)，確保安裝與加工過程中的安全生產；

（4）在安裝與加工過程中，如遇委托方提供的資料、設備等存在問題，應及時通知委托方；

（5）在安裝與加工過程中，如因不可抗力導致工期延誤，應及時通知委托方。

六、違約責任

6.1委托方違約責任：

（1）未按合同約定支付合同價款的，應向承攬方支付違約金，違約金為合同價款的__________%；

（2）未按合同約定提供相關資料、設備、場地的，應向承攬方支付違約金，違約金為合同價款的__________%；

（3）未按合同約定對安裝與加工過程中出現(xiàn)的質量問題進行整改的，應向承攬方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

6.2承攬方違約責任：

（1）未按合同約定完成安裝與加工任務的，應向委托方支付違約金，違約金為合同價款的__________%；

（2）未按合同約定保證安裝與加工質量的，應向委托方支付違約金，違約金為合同價款的__________%；

（3）未按合同約定遵守國家法律法規(guī)，確保安裝與加工過程中的安全生產的，應向委托方支付違約金，違約金為合同價款的__________%。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.標的物技術參數(shù)及要求

2.安裝與加工方案

3.雙方資質證明文件

4.其他相關文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）：__________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：__________

丙方（以下簡稱“監(jiān)管方”）：__________

鑒于委托方需要對__________（以下稱“標的物”）進行安裝與加工，承攬方具備相關資質和技術能力，為保障安裝與加工過程的順利進行，并確保甲方權益得到充分保障，丙方作為監(jiān)管方，對整個安裝與加工過程進行監(jiān)督和管理。經三方友好協(xié)商，就標的物的安裝與加工事宜達成如下協(xié)議：

一、標的物

1.1標的物名稱：__________

1.2標的物規(guī)格型號：__________

1.3標的物數(shù)量：__________

1.4標的物質量要求：__________

二、安裝與加工內容

2.1安裝與加工范圍：__________

2.2安裝與加工工藝：__________

2.3安裝與加工標準：__________

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：__________

3.3付款期限：__________

四、工期及進度要求

4.1工期：__________

4.2進度要求：__________

五、三方責任與義務

5.1委托方責任與義務：

（1）按照合同約定提供相關資料、設備、場地等；

（2）按照合同約定支付合同價款；

（3）授權監(jiān)管方丙方對安裝與加工過程進行監(jiān)督；

（4）對安裝與加工過程中出現(xiàn)的質量問題負責整改；

（5）在合同履行過程中，享有對承攬方及監(jiān)管方的監(jiān)督權。

5.2承攬方責任與義務：

（1）按照合同約定完成安裝與加工任務；

（2）保證安裝與加工質量，確保標的物符合合同約定的質量要求；

（3）遵守國家法律法規(guī)，確保安裝與加工過程中的安全生產；

（4）在安裝與加工過程中，如遇委托方提供的資料、設備等存在問題，應及時通知委托方；

（5）在安裝與加工過程中，如因不可抗力導致工期延誤，應及時通知委托方。

5.3監(jiān)管方責任與義務：

（1）對安裝與加工過程進行全程監(jiān)督，確保合同履行；

（2）對承攬方的施工質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查；

（3）對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知承攬方和委托方，并提出整改意見；

（4）對合同履行情況進行定期報告，確保甲方權益得到充分保障。

六、甲方權利條款

6.1甲方有權要求承攬方和監(jiān)管方按照合同約定履行各自的義務；

6.2甲方有權要求承攬方對安裝與加工過程中出現(xiàn)的問題進行整改；

6.3甲方有權要求監(jiān)管方對承攬方的施工質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查；

6.4甲方有權要求承攬方和監(jiān)管方提供相關資料，以證明其履行合同的情況；

6.5甲方有權在合同履行過程中對承攬方和監(jiān)管方進行監(jiān)督和評價。

七、乙方違約及限制條款

7.1若承攬方未按合同約定完成安裝與加工任務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

7.2若承攬方未保證安裝與加工質量，甲方有權要求乙方承擔違約責任；

7.3若承攬方在安裝與加工過程中違反國家法律法規(guī)，甲方有權要求乙方承擔相應責任；

7.4若監(jiān)管方未按合同約定履行監(jiān)督義務，甲方有權要求乙方承擔違約責任；

7.5乙方在合同履行過程中，不得將承攬權轉讓給其他單位或個人。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

第三方介入的意義和目的在于保障甲方權益得到充分保障，確保安裝與加工過程的順利進行。甲方為主導的目的和意義在于確保標的物符合質量要求，實現(xiàn)預期效益，并在合同履行過程中對承攬方和監(jiān)管方進行有效監(jiān)督，降低風險。通過引入第三方監(jiān)管方，可以更好地協(xié)調各方利益，提高合同履行的效率和安全性。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：__________

乙方（以下簡稱“施工方”）：__________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：__________

鑒于業(yè)主需要對其新建的__________（以下稱“工程項目”）進行施工，施工方具備相關資質和技術能力，為保障工程質量和施工進度，丙方作為監(jiān)理方，對整個施工過程進行監(jiān)督管理。經三方友好協(xié)商，就工程項目的施工事宜達成如下協(xié)議：

一、工程項目

1.1工程項目名稱：__________

1.2工程項目規(guī)模：__________

1.3工程項目質量要求：__________

二、施工內容

2.1施工范圍：__________

2.2施工工藝：__________

2.3施工標準：__________

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：__________

3.3付款期限：__________

四、工期及進度要求

4.1工期：__________

4.2進度要求：__________

五、三方責任與義務

5.1業(yè)主責任與義務：

（1）按照合同約定提供施工所需的場地、資料、設備等；

（2）按照合同約定支付合同價款；

（3）授權監(jiān)理方丙方對施工過程進行監(jiān)督管理；

（4）在施工過程中，對施工方提出的合理要求予以支持；

（5）對施工過程中出現(xiàn)的質量問題負責整改。

5.2施工方責任與義務：

（1）按照合同約定完成工程項目施工；

（2）保證施工質量，確保工程項目符合合同約定的質量要求；

（3）遵守國家法律法規(guī)，確保施工過程中的安全生產；

（4）在施工過程中，如遇業(yè)主提供的資料、設備等存在問題，應及時通知業(yè)主；

（5）在施工過程中，如因不可抗力導致工期延誤，應及時通知業(yè)主。

5.3監(jiān)理方責任與義務：

（1）對施工過程進行全程監(jiān)督管理，確保合同履行；

（2）對施工方的施工質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查；

（3）對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知施工方和業(yè)主，并提出整改意見；

（4）對施工進度進行跟蹤，確保施工方按照合同約定完成施工任務。

六、乙方權利條款

6.1乙方有權要求業(yè)主按照合同約定提供施工所需的場地、資料、設備等；

6.2乙方有權要求業(yè)主按照合同約定支付合同價款；

6.3乙方有權要求監(jiān)理方對施工質量、進度、安全等方面進行監(jiān)督檢查；

6.4乙方有權要求監(jiān)理方對施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見；

6.5乙方有權要求業(yè)主對施工過程中出現(xiàn)的質量問題進行整改。

七、甲方違約及限制條款

7.1若業(yè)主未按合同約定提供施工所需的場地、資料、設備等，乙方有權要求業(yè)主承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；

7.2若業(yè)主未按合同約定支付合同價款，乙方有權要求業(yè)主承擔違約責任；

7.3若業(yè)主在施工過程中違反國家法律法規(guī)，乙方有權要求業(yè)主承擔相應責任；

7.4若監(jiān)理方未按合同約定履行監(jiān)督管理義務，乙方有權要求業(yè)主承擔違約責任；

7.5業(yè)主在合同履行過程中，不得將工程項目施工權轉讓給其他單位或個人。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

乙方為主導的目的和意義在于確保施工過程的順利進行，維護施工方