歷史文化名城樁基工程協(xié)議

歷史文化名城樁基工程協(xié)議合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________聯(lián)系人：__________第一條工程范圍與內容1.1本協(xié)議所指工程為歷史文化名城樁基工程，包括但不限于樁基設計、樁基施工、質量檢測等相關工作。(1)提供專業(yè)的樁基設計方案，確保工程安全、穩(wěn)定；(2)按照設計方案進行樁基施工，確保施工質量；(3)施工過程中進行質量檢測，確保工程質量符合國家標準；(4)提供與工程相關的技術支持和服務。第二條工程進度與工期2.1乙方應按照甲方的要求，制定詳細的工程進度計劃，并報甲方審批。2.2乙方應嚴格按照審批通過的工程進度計劃進行施工，確保工程按時完成。2.3乙方應保證工程在合同約定的工期內完工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條質量標準3.1乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質量。(1)樁基設計應滿足相關法律法規(guī)和規(guī)范要求；(2)樁基施工應滿足設計要求和規(guī)范要求；(3)工程驗收合格率應達到100%。第四條合同價格與支付4.1雙方確認，本協(xié)議項下的合同價格為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。(1)合同簽訂后7個工作日內，支付乙方合同價格的30%作為預付款；(2)工程完工并經(jīng)驗收合格后7個工作日內，支付乙方合同價格的60%作為進度款；(3)工程驗收合格滿一年后7個工作日內，支付乙方合同價格的10%作為質保金。4.3乙方應按照甲方要求，提供合法的稅務發(fā)票。第五條違約責任5.2乙方如未按照約定質量標準完成工程，應承擔重新施工或返工的費用，并向甲方支付違約金，違約金計算方式為：重新施工或返工的費用×10%。5.3甲方如未按照約定時間支付工程款，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項×0.05%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.歷史文化名城樁基工程設計方案2.工程進度計劃3.工程質量檢測報告4.乙方施工資質證明文件5.稅務發(fā)票6.法院判決書（如適用）二、違約行為及認定：1.乙方未按約定完成工程，或質量不符合標準的，視為違約。2.甲方未按約定時間支付工程款，視為違約。3.雙方未履行協(xié)商解決爭議的義務，直接提起訴訟的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.樁基工程：指建筑物基礎的地下部分，包括設計、施工和檢測等工作。2.質保金：為確保工程質量，甲方在工程驗收合格后一年內保留的一部分工程款。3.違約金：違約方按照約定或法律規(guī)定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，調整進度計劃，并采取措施加快施工進度。2.工程質量問題：乙方應立即進行整改，直至滿足質量標準，并承擔相應費用。3.支付問題：甲方應按時支付工程款，如有異議，應及時與乙方溝通解決。4.爭議解決：雙方應進行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為進行歷史文化名城樁基工程的建設，需要乙方提供相關服務。2.