農業(yè)設施采購施工合同

農業(yè)設施采購施工合同合同編號：__________農業(yè)設施采購施工合同地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于采購方需要采購農業(yè)設施，并委托施工方進行施工安裝；施工方愿意承攬該項工程，雙方經協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1本合同所指的農業(yè)設施包括但不限于：__________（具體設施名稱、型號、數量等）。1.2施工方應按照采購方的要求，進行設施的采購、施工安裝、調試及培訓等工作。第二條合同價格2.1本合同的總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2雙方確認，本合同總價包括但不限于設施采購成本、運輸費用、安裝費用、調試費用、培訓費用等。第三條付款方式3.1雙方約定，本合同價款分三次支付：（1）合同簽訂后七個工作日內，采購方支付人民幣__________元整作為預付款；（2）設施到達采購方指定地點并完成安裝后，采購方支付人民幣__________元整；（3）工程驗收合格并達到雙方約定標準后，采購方支付人民幣__________元整。3.2每次付款前，施工方應向采購方提供等額的正規(guī)發(fā)票。第四條施工期限4.1施工方應按照雙方約定的施工時間表完成施工安裝工作。4.2如因施工方原因導致施工延誤，施工方應按照逾期天數向采購方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×0.1%×逾期天數。第五條質量保證5.1施工方應對所提供的農業(yè)設施質量負責，保證設施符合國家相關法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)定。5.2施工安裝完成后，施工方應提供一定期限的免費維修服務。具體維修期限由雙方另行協(xié)商確定。5.3如設施在保修期內出現質量問題，施工方應在接到采購方通知后七個工作日內予以修復或更換。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同的任何修改、補充均須以書面形式作出，并由雙方代表簽字（或蓋章）確認。甲方（采購方）：__________乙方（施工方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.農業(yè)設施詳細清單2.施工時間表3.付款憑證4.保修條款明細5.保密協(xié)議6.補充協(xié)議（如有）7.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.施工方未按照約定的施工時間表完成施工安裝工作，視為違約。2.施工方提供的設施不符合國家相關法規(guī)、標準和行業(yè)規(guī)定，視為違約。3.施工方未按照約定提供免費維修服務或修復更換設施，視為違約。4.任何一方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，視為違約。5.雙方未能通過友好協(xié)商解決爭議，一方拒絕履行合同義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.農業(yè)設施：指本合同約定的用于農業(yè)生產的設備、機械等。2.施工安裝：指施工方按照采購方要求，對農業(yè)設施進行安裝、調試等工作。3.保修期：指施工方對所提供的農業(yè)設施提供的免費維修服務期限。4.違約金：指因違約行為而向對方支付的賠償金。5.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：協(xié)商確定合理的延期時間，并根據約定支付違約金。2.設施質量問題：及時通知施工方，要求在保修期內予以修復或更換。3.爭議解決：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。4.保密義務違反：立即要求違約方停止泄露行為，并采取補救措施。5.合同條款不明確：簽訂補充協(xié)議，明確雙方的權利和義務。五、所有應用場景：1.農業(yè)合作社采購安