油漆加工承攬合同范例

油漆加工承攬合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（委托方）：____________________

乙方（承攬方）：____________________

鑒于甲方因____________________需要，特委托乙方進行油漆加工承攬業(yè)務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬項目及內(nèi)容

1.1甲方委托乙方進行油漆加工承攬業(yè)務(wù)，具體項目為____________________。

1.2乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成油漆加工承攬任務(wù)。

二、承攬期限

2.1本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____________________內(nèi)完成油漆加工承攬任務(wù)。

2.2如因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方完成油漆加工承攬任務(wù)后，甲方應(yīng)支付乙方承攬費用人民幣____________________元。

3.2支付方式：甲方于收到乙方提交的驗收報告及發(fā)票后____________________個工作日內(nèi)支付承攬費用。

四、驗收標準及方式

4.1乙方完成油漆加工承攬任務(wù)后，甲方有權(quán)對乙方完成的工作進行驗收。

4.2驗收標準：乙方完成的工作應(yīng)符合國家相關(guān)標準及甲方要求。

4.3驗收方式：甲方在接到乙方通知后____________________個工作日內(nèi)進行驗收。

五、違約責任

5.1如乙方未按約定時間完成油漆加工承攬任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2如甲方未按約定支付承攬費用，乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.油漆加工承攬項目詳細說明

2.油漆加工承攬驗收標準

3.其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（委托方）：____________________

乙方（承攬方）：____________________

丙方（第三方）：____________________

鑒于甲方因____________________需要，特委托乙方進行油漆加工承攬業(yè)務(wù)，并引入丙方作為第三方參與，以保障甲方權(quán)益，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、承攬項目及內(nèi)容

1.1甲方委托乙方進行油漆加工承攬業(yè)務(wù)，具體項目為____________________。

1.2乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時間內(nèi)完成油漆加工承攬任務(wù)。

1.3丙方作為第三方，負責對油漆加工過程進行監(jiān)督，確保乙方按照甲方要求執(zhí)行。

二、承攬期限

2.1本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____________________內(nèi)完成油漆加工承攬任務(wù)。

2.2如因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方完成油漆加工承攬任務(wù)后，甲方應(yīng)支付乙方承攬費用人民幣____________________元。

3.2支付方式：甲方于收到乙方提交的驗收報告及發(fā)票后____________________個工作日內(nèi)支付承攬費用。

四、驗收標準及方式

4.1乙方完成油漆加工承攬任務(wù)后，甲方有權(quán)對乙方完成的工作進行驗收。

4.2驗收標準：乙方完成的工作應(yīng)符合國家相關(guān)標準及甲方要求。

4.3驗收方式：甲方在接到乙方通知后____________________個工作日內(nèi)進行驗收。丙方有權(quán)參與驗收過程。

五、丙方責任及權(quán)利

5.1丙方有權(quán)對乙方的工作進行監(jiān)督，確保乙方按照甲方要求執(zhí)行。

5.2丙方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資料，以證明乙方的工作符合甲方要求。

5.3丙方有權(quán)向甲方報告乙方的不當行為，甲方有權(quán)根據(jù)丙方的報告采取相應(yīng)措施。

六、甲方權(quán)益保障

6.1甲方有權(quán)要求乙方在合同執(zhí)行過程中提供進度報告，以監(jiān)督乙方的工作進度。

6.2甲方有權(quán)要求乙方在合同執(zhí)行過程中提供質(zhì)量報告，以監(jiān)督乙方的工作質(zhì)量。

6.3甲方有權(quán)要求乙方在合同執(zhí)行過程中提供安全報告，以保障施工現(xiàn)場的安全。

七、乙方違約及限制條款

7.1如乙方未按約定時間完成油漆加工承攬任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.2如乙方提供的油漆材料不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方更換或退貨，并賠償甲方因此遭受的損失。

7.3乙方不得將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

7.4乙方在執(zhí)行合同過程中，不得損害甲方利益，否則甲方有權(quán)解除合同，并追究乙方法律責任。

八、爭議解決

8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.油漆加工承攬項目詳細說明

2.油漆加工承攬驗收標準

3.第三方丙方監(jiān)督職責說明

4.其他相關(guān)文件

第三方丙方的介入，旨在保障甲方權(quán)益，確保乙方按照甲方要求執(zhí)行油漆加工承攬業(yè)務(wù)。通過丙方的監(jiān)督，甲方能夠更加放心地委托乙方進行業(yè)務(wù)，降低風險。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過合同條款的設(shè)定，確保甲方在合同執(zhí)行過程中的權(quán)益得到充分保障，同時，甲方通過對乙方違約及限制條款的設(shè)定，確保乙方在執(zhí)行過程中的行為符合甲方利益。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（材料供應(yīng)商）：____________________

乙方（施工方）：____________________

丙方（監(jiān)理方）：____________________

鑒于甲方提供油漆材料，乙方負責施工，為確保施工質(zhì)量及進度，特引入丙方作為第三方監(jiān)理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、施工項目及內(nèi)容

1.1甲方提供油漆材料，乙方負責____________________施工項目。

1.2乙方應(yīng)按照甲方提供的材料及設(shè)計圖紙，在規(guī)定的時間內(nèi)完成施工任務(wù)。

1.3丙方作為第三方監(jiān)理，負責對施工過程進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量符合要求。

二、施工期限

2.1本合同簽訂之日起，乙方應(yīng)在____________________內(nèi)完成施工任務(wù)。

2.2如因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并相應(yīng)調(diào)整工期。

三、材料供應(yīng)及費用

3.1甲方負責提供符合要求的油漆材料，并承擔材料運輸費用。

3.2乙方應(yīng)在收到材料后____________________個工作日內(nèi)完成施工。

四、監(jiān)理職責及權(quán)利

4.1丙方負責對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保施工質(zhì)量符合設(shè)計要求及國家相關(guān)標準。

4.2丙方有權(quán)要求乙方提供施工進度、質(zhì)量等相關(guān)資料，以便進行監(jiān)督。

4.3丙方有權(quán)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提出整改意見，并要求乙方限期整改。

五、乙方權(quán)益保障

5.1乙方有權(quán)要求甲方在合同簽訂前提供詳細的施工圖紙和材料清單，以便乙方制定合理的施工計劃。

5.2乙方有權(quán)要求甲方在材料供應(yīng)過程中確保材料質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題，乙方有權(quán)要求甲方更換或退貨。

5.3乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間提供材料，如甲方未能按時提供，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。

六、甲方違約及限制條款

6.1如甲方未能按照合同約定的時間提供材料，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)延長施工期限。

6.2如甲方提供的材料不符合要求，乙方有權(quán)要求甲方更換或退貨，并有權(quán)要求甲方承擔由此產(chǎn)生的損失。

6.3甲方不得無故變更施工圖紙，如需變更，應(yīng)提前通知乙方，并承擔由此產(chǎn)生的費用。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

1.施工項目詳細說明

2.施工圖紙及材料清單

3.第三方丙方監(jiān)理職責說明

4.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過合同條款的設(shè)定，確保乙方在施工過程中的權(quán)益得到充分保障，包括材料質(zhì)量、施工期限、施工圖紙的變更等方面。乙方有權(quán)要求甲方提供符合要求的材料和圖紙，以及在材