農(nóng)村道路施工合同協(xié)議書

農(nóng)村道路施工合同協(xié)議書合同編號：__________合同各方當(dāng)事人：甲方：（全稱，下同）名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________郵箱：____________________乙方：（全稱，下同）名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________郵箱：____________________鑒于甲方為提升農(nóng)村道路建設(shè)水平，改善村民出行條件，擬對（道路起點(diǎn)至終點(diǎn)，下同）農(nóng)村道路進(jìn)行施工建設(shè)，乙方具備相應(yīng)的施工資質(zhì)和能力，自愿承攬?jiān)摴こ痰氖┕?；?jīng)雙方友好協(xié)商，為確保工程質(zhì)量和雙方合法權(quán)益，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程單價(jià)：____________________1.5工程總價(jià)：____________________第二條工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。2.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的施工進(jìn)度和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程，不得延誤。2.3乙方應(yīng)對施工過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與甲方溝通，共同協(xié)商解決。第三條工程進(jìn)度3.1工程預(yù)計(jì)開工日期：____________________3.2工程預(yù)計(jì)竣工日期：____________________3.3乙方如因特殊情況需調(diào)整施工進(jìn)度，應(yīng)提前向甲方提出申請，經(jīng)甲方同意后方可調(diào)整。第四條付款及結(jié)算4.1工程款支付方式：____________________4.2工程進(jìn)度付款：按照實(shí)際完成工程量乘以合同單價(jià)計(jì)算，經(jīng)甲方現(xiàn)場驗(yàn)收合格后支付。4.3質(zhì)量保證金：合同總價(jià)款的5%，待工程驗(yàn)收合格后無息退還。4.4付款期限：甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)支付工程款。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計(jì)算方式為：合同總價(jià)款的0.5%乘以逾期天數(shù)。5.2甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計(jì)算方式同上。5.3乙方如因施工質(zhì)量問題被甲方要求返工，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且款項(xiàng)結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術(shù)規(guī)范4.工程量清單5.資質(zhì)證書復(fù)印件6.合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)票據(jù)和憑證二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定時(shí)間完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定時(shí)間支付工程款，視為違約。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定或國家標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.乙方未經(jīng)甲方同意調(diào)整施工進(jìn)度，視為違約。5.甲方未按照約定提供施工條件或所需資料，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.農(nóng)村道路施工合同：指甲方為提升農(nóng)村道路建設(shè)水平，改善村民出行條件，與乙方簽訂的關(guān)于農(nóng)村道路施工的協(xié)議。2.施工圖紙：指詳細(xì)表示建筑物、構(gòu)筑物、線路、管道等工程形象的圖樣。3.施工方案：指為完成工程施工，制定的一系列技術(shù)、組織、安全、質(zhì)量等方面的措施和方法。4.技術(shù)規(guī)范：指對施工過程中應(yīng)遵循的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.工程量清單：指明細(xì)列出工程所需各項(xiàng)材料、工程量及費(fèi)用的清單。6.資質(zhì)證書：指乙方為承攬?jiān)摴こ趟璧木邆湎鄳?yīng)施工能力的證明文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，調(diào)整施工計(jì)劃，確保工程按時(shí)完成。2.工程質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即整改，返工直至符合合同約定和國家標(biāo)準(zhǔn)。3.付款爭議：雙方可協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。4.施工條件不滿足：甲方應(yīng)積極配合，提供必要的施工條件和資料。